建设施工合同纠纷刑事反诉状范文5篇.docxVIP

建设施工合同纠纷刑事反诉状范文5篇

篇1

反诉人：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

被反诉人：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

反诉请求：

1.请求法院判令被反诉人返还反诉人多支付的工程款XXX元；

2.请求法院判令被反诉人支付反诉人因工期延误造成的损失XXX元；

3.请求法院判令被反诉人支付反诉人因质量问题产生的维修费用XXX元；

4.请求法院判令被反诉人支付反诉人因合同违约产生的违约金XXX元。

事实和理由：

一、工程款项结算方面

反诉人与被反诉人签订了建设施工合同，约定工程总价为XXX元。然而，在合同履行过程中，被反诉人存在多收费、乱收费的行为。例如，被反诉人在提供建筑材料时，擅自提高了材料价格，并未按照合同约定的价格执行。此外，被反诉人在施工过程中，未经反诉人同意，擅自增加了工程量，并以此为理由要求反诉人支付额外的工程款。经反诉人核算，被反诉人多收取的工程款金额为XXX元。

二、工期延误方面

根据合同约定，工程应在XX年XX月XX日前完工。然而，由于被反诉人管理不善，导致工期严重延误。延误期间，反诉人无法按时使用工程，造成了巨大的经济损失。经反诉人计算，因工期延误造成的损失为XXX元。

三、质量问题方面

在施工过程中，被反诉人存在严重的质量问题。例如，部分墙面出现空鼓、开裂现象，部分管道存在漏水、漏电现象。这些问题严重影响工程的使用功能，甚至存在严重的安全隐患。为此，反诉人不得不进行返修，并支付了额外的维修费用XXX元。

四、合同违约方面

被反诉人在合同履行过程中，存在严重的违约行为。例如，被反诉人未按照合同约定提供建筑材料，未按照合同约定完成工程量，且未在规定时间内交付工程。这些行为严重违反了合同约定，给反诉人造成了巨大的经济损失。经反诉人计算，因合同违约产生的违约金为XXX元。

综上所述，被反诉人在合同履行过程中存在多项违约行为，给反诉人造成了巨大的经济损失。因此，反诉人请求法院判令被反诉人返还多支付的工程款、支付因工期延误造成的损失、支付因质量问题产生的维修费用以及支付因合同违约产生的违约金。

此致

XX市XX区人民法院

具状人：XXX

XXXX年XX月XX日

篇2

反诉人：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

被反诉人：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

反诉请求：

1.请求法院判令被告返还原告支付的工程款项；

2.请求法院判令被告支付利息；

3.请求法院判令被告赔偿原告因违约造成的损失；

4.请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。

事实与理由：

原、被告双方于XXXX年XX月XX日签订了《建设工程施工合同》，约定由原告向被告支付工程款项，被告按照合同约定进行工程建设。然而，在实际施工过程中，被告存在严重的违约行为，包括但不限于以下几个方面：

1.被告未按照合同约定时间开工，导致工期严重延误；

2.被告在施工过程中，存在严重的质量问题，如建筑材料不合格、施工工序混乱等；

3.被告在施工过程中，擅自变更设计，导致工程实际成本与预算严重不符；

4.被告在收到原告支付的工程款项后，未按照合同约定用途使用，而是挪作他用。

上述违约行为严重损害了原告的合法权益，导致原告不仅无法按照原计划使用工程，还因此产生了额外的经济损失。经过多次协商，被告均未采取有效措施解决问题。因此，原告不得不向法院提起诉讼。

证据清单：

1.《建设工程施工合同》：证明原、被告之间的合同关系及合同约定；

2.付款凭证：证明原告已经按照合同约定支付了工程款项；

3.工程进度款申请单：证明被告存在工期延误的情况；

4.工程质量检查记录：证明被告在施工过程中存在质量问题；

5.设计变更确认书：证明被告擅自变更设计的情况；

6.原告与第三方的合同及付款凭证：证明因被告违约给原告造成的额外经济损失。

法律依据：

根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。因此，被告应当承担因其违约行为给原告造成的经济损失。

反诉请求数额：

1.工程款项：人民币XX元；

2.利息：自支付工程款项之日起至实际返还之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算；

3.损失赔偿：人民币XX元；

4.诉讼费用：人民币XX元。

此致

XX市XX