房屋包合同8篇.docxVIP

房屋包合同8篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将房屋发包给乙方进行装修工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程承包方式：_________

3.工程内容：_________

4.工程期限：_________

5.工程总造价：_________

二、工程质量管理

1.乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定。

2.乙方应建立健全工程质量管理制度，落实质量责任制，确保工程质量。

3.甲方有权对工程质量进行监督，提出整改意见，乙方应及时进行整改。

4.工程竣工验收时，甲方应按规定进行验收，并签署验收意见。

三、工程造价与支付

1.工程总造价为：_________元。

2.甲方应在工程开工前向乙方支付工程造价的：_________%作为预付款。

3.甲方应在工程竣工验收后向乙方支付剩余的工程造价。

4.乙方应按规定向甲方提供发票和收据。

四、工程期限与进度

1.工程期限自合同签订之日起至竣工验收之日止。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。

3.甲方有权对施工进度进行监督，提出调整意见，乙方应及时进行调整。

4.如因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

五、安全施工与文明施工

1.乙方应建立健全安全施工制度，落实安全责任制，确保施工安全。

2.乙方应采取有效措施防止施工噪音、粉尘和废弃物对周围环境的影响。

3.甲方有权对乙方的安全施工和文明施工进行监督，提出整改意见，乙方应及时进行整改。

六、合同变更与解除

1.甲乙双方在合同执行过程中，如需对合同进行变更或补充，应协商一致并签订书面协议。

2.甲乙双方可协商解除本合同，但应提前通知对方，并协商解决相关事宜。

3.如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行，甲乙双方可协商解除合同，并各自承担相应责任。

七、违约责任

1.甲方未按时支付工程款项的，应按日向乙方支付逾期付款违约金。

2.乙方未按时完成施工任务的，应按日向甲方支付逾期交付违约金。

3.甲乙双方如有其他违约行为的，应承担相应的违约责任。

八、争议解决

1.甲乙双方在合同履行过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.仲裁或诉讼期间，双方应继续履行本合同未涉争议的部分。

九、其他约定事项

1.本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。附件包括：施工设计图、施工预算表、施工合同清单等。

4.在合同履行过程中，如需对附件进行调整或补充的，应由甲乙双方协商并签订书面协议。调整或补充的附件与本合同具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包人）：

姓名：

身份证号：

联系方式：

乙方（承包人）：

姓名：

身份证号：

联系方式：

鉴于甲方需要对其所有的房屋进行装修，乙方具备相应的装修资质和经验，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：甲方所有的房屋位于，建筑面积为平方米。

2.工程内容：乙方需要对甲方的房屋进行装修，包括墙面涂料、地板铺设、吊顶安装、厨房和卫生间的瓷砖铺设等。具体细节和要求详见装修清单。

3.工程质量：乙方保证所使用的装修材料符合国家标准，施工符合相关规范，确保工程质量合格。

二、合同价款与支付方式

1.合同价款：本次装修工程总价为元。该价格包括材料费、施工费、税费等所有费用。甲方无需再支付其他额外费用。

2.支付方式：甲方应在签订合同后支付乙方合同总价的%作为预付款，即元。剩余款项元，应在工程竣工验收合格后一次性支付。

三、工期与进度

1.工期：乙方应在签订合同后个工作日内完成装修工程。如遇特殊情况，如天气原因、材料供应不足等，乙方应及时向甲方说明情况，并相应调整工期。

2.进度：乙方应制定详细的施工进