二零二四年度水利工程模板承包施工合同3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度水利工程模板承包施工合同

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同订立时间

1.2合同签订地点

1.3合同生效条件

2.双方当事人

2.1承包人基本信息

2.2甲方基本信息

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程类型

3.5工程概算

4.工程施工

4.1施工进度

4.2施工质量

4.3施工安全

4.4施工材料

5.付款方式

5.1预付款

5.2进度款

5.3结算款

5.4逾期付款

6.争议解决

6.1争议解决方式

6.2争议解决程序

7.合同解除

7.1合同解除条件

7.2合同解除程序

8.违约责任

8.1承包人违约责任

8.2甲方违约责任

9.合同终止

9.1合同终止条件

9.2合同终止程序

10.合同附件

10.1设计图纸

10.2施工方案

10.3有关技术文件

11.合同履行

11.1甲方责任

11.2承包人责任

12.合同变更

12.1变更条件

12.2变更程序

13.合同解除后的处理

13.1资产清算

13.2争议处理

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同订立与生效

1.1合同订立时间：本合同于2024年4月1日签订。

1.2合同签订地点：市区大厦。

1.3合同生效条件：双方当事人签字盖章后，自合同签订之日起生效。

2.双方当事人

2.1承包人基本信息：

名称：水利工程有限公司

地址：市区路号

法定代表人：

联系电话：138xxxx5678

2.2甲方基本信息：

名称：水利工程管理局

地址：市区路号

联系人：

联系电话：139xxxx5678

3.工程概况

3.1工程名称：水库扩建工程

3.2工程地点：市县乡

3.3工程规模：水库扩建容量为1000万立方米

3.4工程类型：水库扩建工程

3.5工程概算：合同总价为人民币壹亿元整。

4.工程施工

4.1施工进度：本工程自合同签订之日起计算，总工期为24个月。

4.2施工质量：本工程必须符合国家现行水利工程施工质量标准及相关规范。

4.3施工安全：施工过程中必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。

4.4施工材料：施工材料必须符合设计要求和国家标准。

5.付款方式

5.1预付款：合同签订后10日内，甲方支付承包人合同总价款的20%作为预付款。

5.2进度款：工程按进度完成，每月支付已完成工程量的5%作为进度款。

5.3结算款：工程竣工验收合格后，甲方在30日内支付剩余合同总价款的80%作为结算款。

5.4逾期付款：逾期付款每日按逾期金额的0.5%支付违约金。

6.争议解决

6.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。

6.2争议解决程序：仲裁委员会根据仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。

7.合同解除

7.1合同解除条件：

7.1.1任何一方严重违约，另一方有权解除合同。

7.1.2因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同。

7.2合同解除程序：

7.2.1解除合同应书面通知对方，并说明解除合同的理由。

7.2.2合同解除后，双方应按合同约定进行资产清算和争议处理。

8.违约责任

8.1承包人违约责任：

8.1.1

若承包人未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。

8.1.2若承包人使用的材料不符合合同要求，导致工程出现质量问题，承包人应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

8.1.3若承包人在施工过程中发生安全事故，承包人应承担全部责任，包括但不限于医疗费用、赔偿金及罚款。

8.2甲方违约责任：

8.2.1若甲方未按合同约定支付款项，每逾期