原创力文档- 1、本文档共24页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二四年度35kv架空线路施工工程设计与施工协调合同
本合同目录一览
1.合同主体及定义
1.1发包人
1.2承包人
1.3设计范围
1.4施工范围
1.5协调范围
2.合同金额与支付
2.1合同金额
2.2支付方式
2.3进度付款
2.4最终付款
2.5支付条件
3.设计与施工要求
3.1设计要求
3.2施工要求
3.3设计与施工协调
3.4变更处理
4.合同期限
4.1设计期限
4.2施工期限
4.3协调期限
5.违约责任
5.1发包人违约
5.2承包人违约
5.3违约赔偿
6.争议解决
6.1协商解决
6.2调解解决
6.3仲裁解决
6.4法律适用
7.合同的生效、变更与终止
7.1合同生效
7.2合同变更
7.3合同终止
8.保密条款
8.1保密内容
8.2保密期限
8.3违约责任
9.知识产权保护
9.1知识产权归属
9.2侵权责任
9.3许可使用
10.不可抗力
10.1不可抗力事件
10.2不可抗力后果
10.3不可抗力通知
11.合同的解除
11.1合同解除条件
11.2合同解除程序
11.3合同解除后的处理
12.合同争议的解决
12.1争议解决方式
12.2争议解决机构
12.3争议解决费用
13.合同的修订与补充
13.1修订条件
13.2补充内容
13.3修订文件的效力
14.合同的份数与保管
14.1合同份数
14.2合同保管
14.3合同副本效力
第一部分：合同如下：
第一条合同主体及定义
1.1发包人
发包人是指二零二四年35kv架空线路施工工程的业主或者其合法授权的代表。
1.2承包人
承包人是指承担二零二四年度35kv架空线路施工工程设计、施工及协调的法人或者其他组织。
1.3设计范围
设计范围包括但不限于：架空线路的平面布置、杆塔设计、导线选型、绝缘子选型、金具选型、接地设计、防雷设计、线路保护设计等。
1.4施工范围
施工范围包括但不限于：架空线路的杆塔施工、导线架设、绝缘子安装、金具安装、接地施工、防雷施工、线路保护施工等。
1.5协调范围
协调范围包括但不限于：与相关政府部门、产权单位、施工单位等的沟通协调，确保施工顺利进行。
第二条合同金额与支付
2.1合同金额
合同金额为人民币【】（大写：【】元整），根据合同条款的约定进行支付。
2.2支付方式
支付方式为银行转账，具体账户信息由承包人提供。
2.3进度付款
进度付款按照工程进度的完成情况进行支付，具体支付比例和时间由合同条款约定。
2.4最终付款
最终付款在工程验收合格后进行，付款比例为合同金额的【】%。
2.5支付条件
支付条件包括但不限于：工程进度符合合同约定、工程质量符合合同约定、承包人提供完整的工程资料等。
第三条设计与施工要求
3.1设计要求
承包人应按照发包人提供的技术要求和标准进行设计，确保设计方案的科学合理、经济适用。
3.2施工要求
承包人应按照设计方案和施工规范进行施工，确保施工质量符合相关法律法规和行业标准。
3.3设计与施工协调
承包人应负责设计与施工的协调工作，确保设计与施工的顺利进行，避免出现冲突和返工。
3.4变更处理
如发生设计变更或施工变更，承包人应及时通知发包人，并按照发包人的要求进行相应的调整。
第四条合同期限
4.1设计期限
设计期限为合同签订后的【】个工作日，具体时间由合同条款约定。
4.2施工期限
施工期限为【】个月，具体时间由合同条款约定。
4.3协调期限
协调期限为施工期限的整个施工过程。
第五条违约责任
5.1发包人违约
发包人如未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，具体违约责任由合同条款约定。
5.2承包人违约
承包人如未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，具体违约责任由合同条款约定。
5.3违约赔偿
违约方应按照合同约定承担违约赔偿责任，赔偿金额由合同条款约定。
第六条争议解决
6.1协商解决
双方应在合同履行过程中积极沟通，通过协商解决合同争议。
6.2调解解决
如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。
6.3仲裁解决
如调解不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
6.4法律适用
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第八条保密条款
8.1保密内容
双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、
文档评论（0）