建设工程施工索赔协议.docVIP

建设工程施工索赔协议

合同编号：__________

甲方：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，邮箱：[甲方邮箱]。

乙方：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，邮箱：[乙方邮箱]。

一、引言

本协议旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中发生索赔事项时的权利和义务，促进双方的合作与沟通，保障工程的顺利进行。

二、定义与解释

1.在本协议中，下列术语具有如下含义：

“建设工程”：指双方约定的具体工程项目，包括工程的设计、施工、验收等阶段。

“施工索赔”：指乙方在建设工程施工过程中，因非自身原因导致的额外费用或工期延误，向甲方提出的索赔要求。

“索赔事件”：指引起施工索赔的具体事件或情况，如设计变更、不可抗力等。

“索赔依据”：指乙方提出索赔要求所依据的法律法规、合同条款、工程文件等。

“协商解决”：指双方通过友好协商的方式，就索赔事项达成一致意见的过程。

“争议解决”：指双方在协商解决无法达成一致意见时，通过仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

三、索赔事项

（一）索赔事件的描述

1.设计变更：甲方在施工过程中提出的设计变更，导致乙方的施工方案需要进行调整，增加了施工成本和工期延误。

2.不可抗力：如地震、洪水、台风等不可抗力事件，导致工程无法正常进行，给乙方造成了损失。

3.甲方原因：甲方未按照合同约定提供施工场地、材料、设备等，或者甲方的指令导致乙方的施工受到影响，给乙方造成了损失。

（二）索赔依据

1.法律法规：根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，乙方有权提出施工索赔。

2.合同条款：双方签订的建设工程施工合同中，明确规定了乙方在何种情况下有权提出索赔要求，以及索赔的程序和方式。

3.工程文件：如施工图纸、变更通知、会议纪要等工程文件，能够证明索赔事件的发生和乙方的损失情况。

（三）索赔金额及计算方法

1.设计变更索赔金额：根据乙方实际发生的费用，包括人工、材料、设备等费用的增加，以及因设计变更导致的工期延误所产生的费用，进行计算。

2.不可抗力索赔金额：根据乙方实际遭受的损失，包括直接损失和间接损失，如停工期间的人员工资、设备租赁费用、材料损失等，进行计算。

3.甲方原因索赔金额：根据乙方因甲方原因所遭受的实际损失，包括额外的施工成本、工期延误所产生的费用等，进行计算。

四、索赔通知与提交

（一）通知期限

乙方应在索赔事件发生后的[具体天数]内，向甲方发出索赔通知。如因特殊情况无法在规定期限内发出通知，应及时向甲方说明原因，并在合理期限内补发通知。

（二）通知方式

索赔通知应采用书面形式，通过快递、邮件或传真等方式发送给甲方。甲方应在收到通知后的[具体天数]内，给予乙方书面回复。

（三）提交文件

乙方在发出索赔通知的同时应提交详细的索赔文件，包括索赔事件的描述、索赔依据、索赔金额的计算方法和相关证明材料等。甲方应在收到索赔文件后的[具体天数]内，对索赔文件进行审核，并给予乙方书面回复。

五、协商与解决

（一）协商程序

1.双方应在收到索赔通知后的[具体天数]内，成立协商小组，负责对索赔事项进行协商。

2.协商小组应在成立后的[具体天数]内，召开第一次协商会议，商讨索赔事项的解决方案。

3.协商小组应在每次协商会议后的[具体天数]内，向双方提交协商会议纪要，记录协商的过程和结果。

4.双方应在收到协商会议纪要后的[具体天数]内，对协商会议纪要进行确认或提出异议。如双方在规定期限内未提出异议，则协商会议纪要视为双方的最终意见。

（二）争议解决方式

如双方在协商解决过程中无法达成一致意见，则可通过仲裁或诉讼等方式解决争议。仲裁或诉讼应按照本协议约定的法律适用和争议解决机构进行。

六、赔偿与支付

（一）赔偿责任

1.如经协商或仲裁、诉讼确定乙方有权获得赔偿，则甲方应按照本协议约定的赔偿金额和支付方式，向乙方支付赔偿款。

2.甲方应在收到乙方的索赔通知后的[具体天数]内，开始对乙方的索赔进行审核和处理。如甲方未在规定期限内开始审核和处理，则视为甲方同意乙方的索赔要求，应按照本协议约定的赔偿金额和支付方式，向乙方支付赔偿款。

（二）支付方式

1.甲方应通过银行转账的方式，将赔偿款支付给乙方的指定银行账户。

2.甲方应在收到乙方的索赔通知后的[具体天数]内，向乙方支付赔偿款的[具体比例]作为预付款。如经协商或仲裁、诉讼确定乙方有权获得的赔偿款总额低于预付款，则甲方应在收到乙方的最终索赔文件后的[具体天数]内，将剩余的预付款退还给乙方。

（三）支付时间

1.甲方应在收到乙方的最终索赔文件后的[具体天数]内，向乙方支付全部赔偿款。

2.如因甲方原因导致赔偿款未能按时支付，则甲方应按照银行同期贷款利率，向乙方支付逾期付款利