2024年建设工程施工合同标准版本(2篇) .pdfVIP

2024年建设工程施工合同标准版本

发包人_____(以下简称甲方)

承包人_____(以下简称乙方)，

经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目

本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式

包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格

开挖、运输土方____元/m3(石砂)。

四、工期要求

按图纸要求尺寸进行开挖，自____月____日开始施工，在____天

内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符

合设计图纸的`要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯

实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要

求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

六、安全要求

第1页共6页

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事

项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施

工。否则出现安全事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门

的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓

边坡或设置支撑挡土板。

6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做

好排水防水和其他措施。

七、结算方式

采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第____天支付清工

程款。

八、仲裁与调解

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民

法院进行调解。

单位工程负责人：_____

(甲方)：_____

承包班组长(乙方)：_____

联系电话：_____

联系电话：_____

____年____月____日

____年____月____日

第2页共6页

2024年建设工程施工合同标准版本（二）

第一章总则

第一条合同目的

本合同是甲方委托乙方进行建设工程施工的合同。甲方依法取得

建设用地，并具备相应的资金实力，希望乙方按照合同约定的内容和

要求进行建设工程施工，乙方愿意接受甲方的委托进行施工，并保证

按照相关法律法规和合同约定的质量、进度和安全要求进行施工。

第二条基本信息

甲方：（详细填写甲方的名称、地址、法定代表人等信息）

乙方：（详细填写乙方的名称、地址、法定代表人等信息）

项目名称：（填写项目的具体名称）

项目地址：（填写项目所在地的具体地址）

合同金额：（填写合同工程总金额）

施工期限：（填写合同约定的施工起止日期）

第三条合同的性质和层级关系

本合同属于建设工程专项合同，根据相关法律法规，适用于建设

工程施工的相关规定。本合同与其他合同之间的层级关系，按照国家

法律法规和相关规定进行调整。

第二章义务和权利

第四条甲方的义务和权利

甲方的义务包括：

1.提供符合法律法规和相关规定的建设用地，并办理相关手续。

2.向乙方提供项目的施工图纸、设计文件和相关资料。

第3页共6页

3.按照合同约定的进度，按时支付工程款项。

4.配合乙方进行施工，并及时解决相关问题。

甲方的权利包括：

1.要求乙方按照合同约定的质量、进度和安全要求进行施工。

2.监督乙方的施工进度和质量，并提出合理的要求和意见。

3.对乙方的施工质量进行监理和检查，并在施工过程