20xx0805(朱传)边坡喷锚建设工程施工合同9篇.docxVIP

20xx0805(朱传)边坡喷锚建设工程施工合同9篇

篇1

合同编号：XXXXXXX-边坡喷锚建设工程施工合同

甲方（发包方）：__________（全称）

地址：_________________________

法定代表人：___________________

联系方式：_____________________

电子邮箱：_____________________

乙方（承包方）：朱传建设有限公司

地址：_________________________

法定代表人：___________________

联系方式：_____________________

电子邮箱：_____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行边坡喷锚建设工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：边坡喷锚建设工程。工程地点：具体地点由甲方指定。工程内容：包括边坡清理、锚杆安装、喷射混凝土等工程内容。工程规模：根据实际工程量确定。开工日期：按照甲方要求的时间开始施工。承包方式：乙方负责包工包料。质量要求：符合国家相关施工规范和质量标准。安全要求：严格遵守国家安全生产法规和标准。工期要求：按照甲方要求的工期完成施工任务。

二、工程价款及支付方式

工程价款总额：大写________（￥______元）。支付方式：（包括但不限于现金、银行转账等方式）及时间节点。其中，预付款比例及支付时间约定如下：________%。其余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。乙方需提供相应的发票或收据。

三、工程质量与验收标准

乙方应按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。工程验收时，按照国家规定的验收标准和程序进行。甲方有权对乙方施工的工程进行质量检查和验收，乙方应配合并提供必要的资料。如验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。

四、安全生产与文明施工要求

乙方应严格遵守国家安全生产法规和标准，加强施工现场管理，确保安全生产和文明施工。在施工过程中应采取有效措施防止扬尘、噪声、污水等环境污染。如因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方应承担相应责任。

五、双方权利义务

甲方有权监督乙方施工过程中的工程质量、安全生产和进度情况，并提出整改意见。甲方应按合同约定支付工程款项。乙方应按时提交施工进度计划，确保工期和质量要求。乙方应严格遵守施工现场管理规定，确保安全生产和文明施工。乙方应对施工过程中的损失和损坏负责，并承担相应费用。

六、违约责任及赔偿损失

任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。如因乙方原因造成工期延误或质量问题，乙方应承担违约责任，并承担相应损失和费用。如因甲方原因导致乙方无法按时施工或造成损失，甲方应承担相应责任和损失。具体违约责任和赔偿方式按照《合同法》及相关法律法规执行。

七、解决争议的方式

本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。

八、其他约定事项

双方根据实际情况可补充其他约定事项，作为本合同的附件。

九、合同的生效与变更

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜可以由双方协商补充，经协商一致，可以变更本合同。

十、合同份数

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：朱传建设有限公司

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

篇2

合同编号：XXXXXXX-XXX（朱传）边坡喷锚建设工程施工合同

合同订立日期：XXXX年XX月XX日

甲方（建设单位）：___________（以下简称甲方）

乙方（施工单位）：___________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担本项目的边坡喷锚建设工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

项目名称：___________边坡喷锚建设工程。

工程地点：___________。

工程内容：对指定边坡进行喷锚加固处理。

二、合同工期

开工日期：XXXX年XX月XX日。

竣工日期：XXXX年XX月XX日。具体以甲方发出的开工令为准。若因甲方原因导致工程延期开工或中途停工，则竣工日期相应顺延。