施工合同完整版本.docVIP

施工合同

发包方：静乐县食品公司

承保方：山西红土地开发房地产开发有限公司

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方责任在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。

一、工程项目

1、工程名称：食品公司屠宰车间、猪舍、锅炉房及垫院；

2、工程地点：赵王城食品公司新址；

3、承保范围和内容：工程建筑面积：420㎡，砖混结构，承保范围为施工图散水以内的土建及安装部分；

4、工程造价：49.2万元，大写（肆拾九万贰千元整）；

二、施工准备

发包方：开工前做好“三通一平”，办好施工许可证，提供施工图两份，做好图纸交底；

承包方：组织施工管理人员及材料、施工机械进场；编制施工组织设计或施工方案，进度计划；

三、工程期限

工期为60天，自2020年月日开工至2010年月日竣工验收；

四、工程质量

1、本工程质量要求:合格；

2、承包方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发的建筑工程规范，规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督；

3、承包方所用的原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证方可用于工程，隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下道工序；

五、工程价款的支付与结算

工程价款的支付和结算，应根据财政部、建设部制定的“建设工程价款结算暂行办法”执行；

1、本合同签订10日内，发包方预付承包方合同总价的20％的备料款，计人民币10万元；

2、进度款视形象进度支付，预付款分三次：3万、3万、4万扣回；

3、工程价款支付达到合同价款的95％时，不再按进度付款，办完竣工验收后，待保修期（质量缺陷责任期）期满（不计息）一次性交付给承包方；

4、造价结算方式：

eq\o\ac(○,1)工程竣工结算由承包人编制，发包人审查或委托具有资质的工程造价咨询机构进行审查；

eq\o\ac(○,2)结算编制依据现行声颁定额，忻州市材差信息进行；

eq\o\ac(○,3)承包范围以外的零星项目，由承包人提出施工签证，发包人签证后施工，纳入最后结算；

六、工程验收

1、竣工工程验收，以国家颁发的有关规范，规定，施工技术文件为依据；

2、工程竣工验收后，发包方方可使用。若发包方擅自使用，发生的质量或其他问题，由发包方承担责任；

七、违约责任

1、如因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成停、窝工损失，发包方应承担责任；

2、如因承包方原因不能按期竣工，工程质量不符合规定，承包方承担责任；

八、纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，向人民法院起诉；

九、附则

1、本合同一式四分。承发包双方各执正本一份。有关部门二份；

2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章后生效。工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止；

3、承、发包双方提出修改合同，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同；

发包方；（盖章）承包方；（盖章）

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：