2024版最新建设工程施工合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版最新建设工程施工合同

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3监理人

1.4施工地点

1.5工程内容

第二条：合同价格

2.1合同总价

2.2价格调整

2.3支付方式

2.4预付款

2.5进度付款

2.6竣工结算

第三条：合同履行

3.1承包人责任

3.2施工进度

3.3质量标准

3.4安全文明施工

3.5变更管理

第四条：材料和设备

4.1材料供应

4.2设备供应

4.3质量检验

第五条：工期

5.1开工日期

5.2竣工日期

5.3工期延误

5.4工期提前

第六条：违约责任

6.1发包人违约

6.2承包人违约

6.3违约赔偿

第七条：争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3仲裁解决

7.4法律途径

第八条：合同的生效、变更和终止

8.1合同生效条件

8.2合同变更

8.3合同终止

第九条：保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3泄密责任

第十条：不可抗力

10.1不可抗力事件

10.2不可抗力后果

10.3不可抗力应对

第十一条：税收

11.1税收责任

11.2税收减免

第十二条：保险

12.1保险责任

12.2保险办理

12.3保险理赔

第十三条：环境影响及污染防治

13.1环境影响评价

13.2污染防治措施

13.3环保监管

第十四条：其他条款

14.1合同附件

14.2补充协议

14.3合同解除

14.4法律适用

14.5争议解决

14.6合同修改和补充

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1发包人

为本合同项下的发包人，是指按照合同约定，承担工程发包职责的法人或其他组织，具备相应的民事权利能力和民事行为能力。

1.2承包人

为本合同项下的承包人，是指按照合同约定，承担工程施工任务的法人或其他组织，具备相应的民事权利能力和民事行为能力。

1.3监理人

为本合同项下的监理人，是指由发包人委托的对工程施工过程进行监督管理的法人或其他组织，具备相应的民事权利能力和民事行为能力。

1.4施工地点

为本合同项下的施工地点，是指合同约定的工程实施的具体地点。

1.5工程内容

为本合同项下的工程内容，是指合同约定的工程施工的范围和内容，包括工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等。

第二条：合同价格

2.1合同总价

合同总价是指承包人按照合同约定完成工程全部施工任务后，发包人应付给承包人的款项总额。

2.2价格调整

合同价格调整是指由于市场行情变化、政策调整等原因，导致工程成本发生变化，按照合同约定的方法对合同价格进行调整。

2.3支付方式

支付方式是指发包人按照合同约定的时间和比例，向承包人支付合同价款的方式。

2.4预付款

预付款是指发包人在合同签订后，按照合同约定的比例向承包人预付的款项。

2.5进度付款

进度付款是指发包人按照承包人完成的工程进度，按照合同约定的比例向承包人支付的款项。

2.6竣工结算

竣工结算是指工程完成后，承包人向发包人提交工程结算报告，发包人按照合同约定对工程价款进行结算。

第三条：合同履行

3.1承包人责任

承包人应按照合同约定，完成工程的施工任务，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。

3.2施工进度

承包人应按照合同约定的工期要求，组织施工，确保工程按期完成。

3.3质量标准

承包人应按照合同约定的质量标准，组织施工，确保工程质量。

3.4安全文明施工

承包人应按照合同约定的安全文明施工要求，组织施工，确保工程施工安全。

3.5变更管理

合同履行过程中，如发生合同约定的变更事项，双方应按照合同约定的程序和方式进行变更管理。

第四条：材料和设备

4.1材料供应

承包人应按照合同约定，负责工程所需材料的供应和质量控制。

4.2设备供应

承包人应按照合同约定，负责工程所需设备的供应和质量控制。

4.3质量检验

承包人应按照合同约定，对供应的材料和设备进行质量检验，确保工程质量。

第五条：工期

5.1开工日期

开工日期是指合同约定的工程开始施工的日期。

5.2竣工日期

竣工日期是指合同约定的工程完成的日期。

5.3工期延误

工期延误是指由于承包人的原因导致工程不能按照合同约定的工期完成。

5.4工期提前

工期提前是指工程按照合同约定的工期要求提前完成。

第六条：违约责任

6.1发包人违约

发包人未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。

6.2承包