2024版全新建设工程施工合同gf.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版全新建设工程施工合同gf

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发包人

1.2承包人

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同金额

3.1合同总价

3.2付款方式

3.3付款进度

第四条工期要求

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3工期延误

第五条质量标准

5.1工程质量

5.2材料质量

5.3施工安全

第六条合同的履行

6.1承包人责任

6.2发包人责任

第七条变更与调整

7.1合同变更

7.2合同调整

第八条违约责任

8.1承包人违约

8.2发包人违约

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决地点

9.3争议解决时效

第十条合同的解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

第十一条合同的终止

11.1合同终止条件

11.2合同终止程序

第十二条保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3保密违约责任

第十三条不可抗力

13.1不可抗力事件

13.2不可抗力后果

第十四条其他条款

14.1合同的转让

14.2合同的附件

14.3合同的生效、变更和解除

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包人

1.1.1发包人名称：

1.1.2发包人地址：

1.1.3发包人法定代表人：

1.2承包人

1.2.1承包人名称：

1.2.2承包人地址：

1.2.3承包人法定代表人：

第二条工程概况

2.1工程名称：

2.2工程地点：

2.3工程规模：

2.4工程内容：

2.5工程图纸和技术文件：

2.5.1发包人应向承包人提供完整的工程图纸和技术文件。

2.5.2承包人应按照工程图纸和技术文件进行施工。

第三条合同金额

3.1合同总价：

3.2付款方式：

3.2.1发包人应按照合同约定的付款进度向承包人支付合同价款。

3.2.2承包人应提供等额的发票和收据。

3.3付款进度：

3.3.1合同签订后，发包人应在一个月内支付合同价的30%。

3.3.2工程进度达到50%时，发包人应支付合同价的50%。

3.3.3工程竣工并验收合格后，发包人应支付合同价的20%。

3.3.4剩余的10%作为质量保证金，在质量保证期内无质量问题的情况下支付。

第四条工期要求

4.1开工日期：

4.2竣工日期：

4.3工期延误：

4.3.1若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。

4.3.2若因不可抗力或其他意外事件导致工期延误，双方应协商解决。

第五条质量标准

5.1工程质量：

5.1.1工程应符合国家相关法律法规和行业标准。

5.1.2工程质量的评定标准应按照合同约定的质量要求执行。

5.2材料质量：

5.2.1承包人应按照合同约定的材料要求采购和使用材料。

5.2.2材料应符合国家相关法律法规和行业标准。

5.3施工安全：

5.3.1承包人应按照安全生产的要求进行施工。

5.3.2承包人应承担因施工安全事故导致的全部责任。

第六条合同的履行

6.1承包人责任：

6.1.1承包人应按照合同约定完成工程的施工。

6.1.2承包人应保证工程的质量、安全和服务。

6.2发包人责任：

6.2.1发包人应按照合同约定支付合同价款。

6.2.2发包人应提供施工所需的基础设施和条件。

第八条变更与调整

8.1合同变更

8.1.1合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式进行确认。

8.1.2变更的内容包括工程范围、工程量、工程单价等。

8.1.3变更导致的合同价款调整，应按照双方协商确定的方式计算。

8.2合同调整

8.2.1合同调整的条件和范围应由双方协商确定。

8.2.2合同调整不应影响工程的质量和进度。

第九条违约责任

9.1承包人违约

9.1.1承包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。

9.1.2承包人违约导致的损失，承包人应承担赔偿责任。

9.2发包人违约

9.2.1发包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。

9.2.2发包人违约导致的损失，发包人应承担赔偿责任。

第十条争议解决

10.1争议解决方式：

10.1.1双方应通过友好协商解决争议。

10.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

10.2争议解决地点：

10.2.1争议解决的地点应为本合同签订地。