2025建设工程施工承包垫资协议书范文.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025建设工程施工承包垫资协议书范文

本合同目录一览

1.合同订立依据

1.1国家相关法律法规

1.2行业规范标准

1.3当地政府政策文件

2.定义与解释

2.1定义

2.2解释

3.项目概况

3.1项目名称

3.2项目地点

3.3项目规模

3.4项目工期

4.承包方责任

4.1施工责任

4.2质量责任

4.3安全责任

4.4进度责任

5.垫资方式及金额

5.1垫资比例

5.2垫资期限

5.3垫资利息

5.4垫资偿还方式

6.付款方式

6.1预付款

6.2进度款

6.3结算款

6.4保修金

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

7.3争议解决程序

8.违约责任

8.1承包方违约责任

8.2业主方违约责任

8.3违约金计算

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

11.合同附件

11.1附件一：工程量清单

11.2附件二：施工图纸

11.3附件三：其他相关文件

12.合同签署

12.1签署主体

12.2签署时间

12.3签署地点

13.合同变更

13.1变更条件

13.2变更程序

14.其他约定

14.1保密条款

14.2法律适用

14.3通知与送达

14.4争议解决地点

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据

1.1国家相关法律法规

1.1.1《中华人民共和国合同法》

1.1.2《中华人民共和国建筑法》

1.1.3《中华人民共和国招投标法》

1.2行业规范标准

1.2.1建筑工程施工及验收统一标准

1.2.2建筑工程质量检验标准

1.3当地政府政策文件

1.3.1地方性建筑管理规定

1.3.2项目所在地政府相关优惠政策

2.定义与解释

2.1定义

2.1.1“承包方”指承担施工任务的乙方。

2.1.2“业主方”指委托施工任务的甲方。

2.1.3“垫资”指承包方在工程开工前向业主方提供的资金支持。

2.2解释

2.2.1本合同中对相关术语的解释均以本条款为准。

3.项目概况

3.1项目名称：工程项目

3.2项目地点：市区街道

3.3项目规模：建筑面积平方米，总投资万元

3.4项目工期：自合同签订之日起个月

4.承包方责任

4.1施工责任

4.1.1承包方负责按照合同约定的施工图纸、施工技术规范和质量标准进行施工。

4.1.2承包方应确保施工过程中的安全、环保、文明施工。

4.2质量责任

4.2.1承包方应保证工程质量达到国家标准和设计要求。

4.2.2承包方对工程质量负终身责任。

4.3安全责任

4.3.1承包方应严格执行国家有关安全生产的法律法规和标准。

4.3.2承包方应采取有效措施，防止安全事故发生。

4.4进度责任

4.4.1承包方应按照合同约定的工期完成施工任务。

4.4.2如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的责任。

5.垫资方式及金额

5.1垫资比例：根据工程进度，业主方向承包方提供不超过合同总价%的垫资。

5.2垫资期限：垫资期限为个月，自工程开工之日起计算。

5.3垫资利息：垫资利息按银行同期贷款利率计算，业主方在支付垫资款项时一并支付。

5.4垫资偿还方式：垫资款项在工程结算时，由业主方从工程结算款中扣除。

6.付款方式

6.1预付款：合同签订后个工作日内，业主方支付合同总价%的预付款。

6.2进度款：按工程进度分期支付，每完成%的工程量，业主方支付相应比例的进度款。

6.3结算款：工程竣工验收合格后，业主方在个工作日内支付结算款。

6.4保修金：工程保修期内，业主方支付合同总价%的保修金。

7.争议解决

7.1争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.3争议解决程序：诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，依法维护自身合法权益。

8.违约责任

8.1承包方违约责任

8.1.1如承包方未按合同约定完成施工任务，每延误一天，应向业主方支付合同总价0.5%的违约金。

8.1.2如承包方施工过程中出现质量问题，应承担修复费用，并赔偿业主方因此遭受的损失。

8.1.3如承包方违反安全规定，导致安全事故发生，应承担全部责任，并赔偿业主方因此遭受的损失。

8.2业