2025版二级水电站建设工程施工合约.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版二级水电站建设工程施工合约

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.工程施工内容

3.1施工范围

3.2施工内容

3.3施工质量要求

4.工程施工进度

4.1施工计划

4.2施工节点

4.3施工期限

5.工程费用

5.1工程费用总额

5.2费用构成

5.3费用支付方式

6.工程材料与设备

6.1材料与设备供应

6.2材料与设备质量要求

6.3材料与设备验收

7.施工现场管理

7.1施工现场布置

7.2施工现场安全

7.3施工现场环境保护

8.施工监理

8.1监理单位

8.2监理职责

8.3监理程序

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决期限

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约赔偿

11.合同解除

11.1解除条件

11.2解除程序

11.3解除后果

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止程序

13.合同附件

13.1附件一：工程图纸

13.2附件二：工程量清单

13.3附件三：合同签订文件清单

14.其他约定事项

14.1不可抗力

14.2合同变更

14.3合同未尽事宜

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：水电站有限责任公司

乙方：建筑工程有限公司

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2025版二级水电站建设工程

2.2工程地点

省市县

2.3工程规模

装机容量：100MW，年发电量：5亿千瓦时

2.4工程类型

水力发电工程

3.工程施工内容

3.1施工范围

主要包括大坝、溢洪道、发电厂房、引水系统、尾水系统等主体工程。

3.2施工内容

土建工程、安装工程、金属结构制作安装工程、电气设备安装工程等。

3.3施工质量要求

严格按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量达到优良等级。

4.工程施工进度

4.1施工计划

合同签订后30天内提交施工组织设计，60天内完成施工准备工作，90天内开始主体工程施工，预计工期为24个月。

4.2施工节点

主体工程开工、主体工程完工、设备安装调试完成、试运行成功等。

4.3施工期限

自合同签订之日起24个月内完成全部施工任务。

5.工程费用

5.1工程费用总额

根据工程量清单和合同约定，工程费用总额为人民币伍亿元整。

5.2费用构成

包括直接费用、间接费用、利润、税金等。

5.3费用支付方式

按工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点由双方另行约定。

6.工程材料与设备

6.1材料与设备供应

甲方负责提供工程所需的主要材料和设备，乙方负责其他材料和设备的采购。

6.2材料与设备质量要求

所有材料和设备必须符合国家相关标准和规范，且通过甲方验收。

6.3材料与设备验收

乙方在接到甲方提供的材料和设备后，应在7日内完成验收，并出具验收报告。

7.施工现场管理

7.1施工现场布置

乙方应根据工程特点和施工要求，合理布置施工现场，确保施工安全和环境整洁。

7.2施工现场安全

乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全无事故。

7.3施工现场环境保护

乙方应采取措施，防止施工过程中对环境造成污染，保护生态环境。

8.施工监理

8.1监理单位

监理单位：工程监理有限公司

8.2监理职责

监理单位负责对工程的质量、进度、安全、环保等方面进行监督和检查，确保工程符合合同约定和规范要求。

8.3监理程序

监理单位应按照国家有关监理规定和合同约定，制定监理计划，并按计划进行监理工作，包括日常巡视、专项检查、验收等。

9.争议解决

9.1争议解决方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。

9.2争议解决机构

争议提交仲裁委员会仲裁。

9.3争议解决期限

争议应在发生后的60日内提交仲裁，仲裁机构应在收到仲裁申请后的90日内作出裁决。

10.违约责任

10.1违约情形

包括但不限于：逾期完成工程、工程质量不合格、违反合同约定等。

10.2违约责任承担

违约方应承担违约责任