2025年沉井施工工期延误赔偿合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年沉井施工工期延误赔偿合同

本合同目录一览

1.合同签订依据及目的

1.1合同签订的法律依据

1.2合同签订的目的

2.定义与解释

2.1术语定义

2.2专用术语解释

3.合同双方

3.1合同甲方

3.2合同乙方

4.工程概况

4.1工程名称

4.2工程地点

4.3工程规模

4.4工程类型

5.工期延误赔偿范围

5.1工期延误赔偿标准

5.2工期延误赔偿计算方法

5.3工期延误赔偿支付方式

6.工期延误赔偿责任

6.1甲方责任

6.2乙方责任

7.工期延误赔偿流程

7.1乙方提出工期延误报告

7.2甲方核实工期延误情况

7.3确定工期延误赔偿金额

7.4赔偿金支付

8.工期延误赔偿争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

9.合同生效与终止

9.1合同生效条件

9.2合同终止条件

10.违约责任

10.1违约行为

10.2违约责任承担

11.保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

12.不可抗力

12.1不可抗力事件

12.2不可抗力处理

13.合同附件

13.1附件一：工程进度计划

13.2附件二：工期延误赔偿计算表

14.其他

14.1合同解释

14.2合同变更

14.3合同解除

14.4合同争议

14.5合同解除后的处理

14.6合同解除后的责任承担

14.7合同解除后的争议解决

14.8合同解除后的通知

14.9合同解除后的履行

14.10合同解除后的终止

14.11合同解除后的后续处理

14.12合同解除后的法律效力

14.13合同解除后的其他事项

第一部分：合同如下：

第一条合同签订依据及目的

1.1合同签订的法律依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。

1.2合同签订的目的

第二条定义与解释

2.1术语定义

在本合同中，“工期延误”指乙方未按合同约定的时间完成沉井施工，导致工程延期交付。

2.2专用术语解释

（此处可根据实际需要添加专用术语解释）

第三条合同双方

3.1合同甲方

甲方：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

联系电话：[甲方联系电话]

3.2合同乙方

乙方：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

联系电话：[乙方联系电话]

第四条工程概况

4.1工程名称

[工程名称]

4.2工程地点

[工程地点]

4.3工程规模

[工程规模]

4.4工程类型

[工程类型]

第五条工期延误赔偿范围

5.1工期延误赔偿标准

因工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金按每日[违约金数额]元计算。

5.2工期延误赔偿计算方法

工期延误赔偿金额=违约金数额×实际工期延误天数。

5.3工期延误赔偿支付方式

乙方应在确认工期延误后，按照甲方要求在[支付期限]内支付赔偿金。

第六条工期延误赔偿责任

6.1甲方责任

若因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

6.2乙方责任

若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

第七条工期延误赔偿流程

7.1乙方提出工期延误报告

乙方应在工期延误发生后[报告期限]内，向甲方提交工期延误报告，说明延误原因、预计延误天数及赔偿金额。

7.2甲方核实工期延误情况

甲方在收到乙方工期延误报告后，应在[核实期限]内对工期延误情况进行核实。

7.3确定工期延误赔偿金额

经核实，甲方应在[确定期限]内确定工期延误赔偿金额，并通知乙方。

7.4赔偿金支付

乙方应在收到甲方通知后[支付期限]内支付赔偿金。

第八条工期延误赔偿争议解决

8.1争议解决方式

本合同项下发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决程序

争议发生后，双方应指定代表进行协商。协商期间，争议事项不应影响合同的履行。协商不成时，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

第九条合同生效与终止

9.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2合同终止条件

（1）合同约定的工期完成；

（2）合同约定的赔偿义务履行完毕；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）双方协商一致解除合同；

（5）合同约定的其他终止条件。

第十条违约责任

10.1违约行为

（1）乙方