食堂建设工程承包合同6篇.docxVIP

食堂建设工程承包合同6篇

篇1

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就食堂建设工程承包给乙方施工，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

1.工程名称：食堂建设工程

2.工程地点：[具体地址]

3.工程内容：食堂主体结构建设及装修工程

4.承包方式：包工包料

5.开工日期：XXXX年XX月XX日

6.竣工日期：XXXX年XX月XX日

7.质量要求：优良

二、主要材料供应及设备管理

1.主要材料供应：乙方负责提供食堂建设所需的主要材料，包括钢筋、水泥、沙子、石子等，并确保材料的质量符合相关标准。甲方有权对材料进行检验，确保材料符合要求。

2.设备管理：乙方负责提供食堂建设所需的设备，包括挖掘机、装载机、压路机等，并负责设备的日常维护和保养。甲方有权对设备进行监督，确保设备正常运行。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：本合同工程总造价为人民币XX元（大写：XX元整）。该造价为包工包料费用，包括人工费、材料费、机械使用费等。甲方在签订合同前已充分了解工程内容及要求，同意以该造价承包给乙方施工。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付工程总造价的XX%作为预付款。工程进度过半时，甲方支付工程总造价的XX%。工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的XX%。乙方在收款时应提供有效的税务发票。

四、工期及违约责任

1.工期：乙方应在合同约定的竣工日期前完成工程建设。如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方违约金人民币XX元（大写：XX元整）。

2.违约责任：如因乙方原因导致工程质量不符合要求或工期延误超过合同约定的竣工日期，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方停工整改或解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

五、其他约定

1.安全生产：乙方在施工中应严格遵守安全生产规定，确保施工现场的安全生产。如因乙方原因导致施工现场发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

2.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，可由双方协商补充。

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

XXXX年XX月XX日

篇2

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就食堂建设工程承包给乙方施工，经协商一致，签订本合同，望共同遵守。

一、工程项目

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：本工程采取包工包料的方式，由乙方负责承包施工。

4.工程内容：主要包括新建食堂主体工程，以及相应的附属设施。具体内容包括但不限于以下部分：

（1）食堂主体结构：包括基础、主体框架、屋顶等部分的施工。

（2）内部装修：包括墙面、地面、天花板的装修材料选择及施工。

（3）附属设施：包括通风设备、排烟设备、给水排水设备、电力设备等。

二、工程期限

1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，共XX天。具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）因甲方原因导致的停工、窝工；

（2）不可抗力因素，如地震、火灾等自然灾害；

（3）其他非乙方原因导致工程无法按时完成的情形。

三、工程质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后XX个工作日内组织人员进行验收。验收过程中如发现质量问题或需要整改的地方，乙方应按要求进行整改。

3.验收合格后，双方应签订验收报告，并移交相关工程资料。验收不合格的部分，乙方应继续整改，直至验收合格为止。

四、工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币XX元整（￥XX元）。该造价为包工包料费用，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用。具体费用明细详见附件《工程造价预算表》。

2.支付方式：