中央空调安装劳务分包合同10篇.docx

中央空调安装劳务分包合同10篇

篇1

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就中央空调安装劳务分包给乙方施工，经协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：中央空调安装

4.承包方式：劳务分包

二、工期要求

1.乙方必须严格按照甲方要求的工期完成施工任务。

2.甲方要求工期为：_________天。

3.如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金：_________元。

三、质量要求

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求施工，确保工程质量符合标准。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，发现质量问题及时提出并要求乙方进行整改。

3.工程质量达不到要求的，乙方需承担相应的违约责任。

四、付款及结算方式

1.甲方按工程进度向乙方支付劳务费用。具体支付节点为：预付款、中期款和尾款。

2.预付款为合同总金额的：_________%，即：_________元。中期款为合同总金额的：_________%，即：_________元。尾款为合同总金额的：_________%，即：_________元。具体支付时间为：_________。

3.结算方式：根据甲方审定的结算清单进行结算。结算清单包括的内容有：工程量、单价、总价及备注说明等。

五、安全文明施工要求

1.乙方必须严格遵守安全文明施工规定，确保施工过程中的安全。

2.甲方有权对乙方的安全文明施工进行检查，发现问题及时提出并要求乙方进行整改。

3.因乙方原因造成安全事故的，乙方需承担相应的法律责任和费用。

六、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付劳务费用，每逾期一天，需向乙方支付违约金：_________元。

2.乙方若不按合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付违约金：_________元。

3.因一方违约造成另一方损失的，违约方需承担相应的赔偿责任。

七、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉争议的部分。

2.争议解决期间，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。

3.判决生效后，一方不履行义务的，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。因此产生的费用由违约方承担。

八、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.在合同履行过程中，如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。协商不成的，可依法向法院提起诉讼。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就中央空调安装劳务分包给乙方施工，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

第二条承包范围及方式

1.承包范围：_________

2.承包方式：_________

第三条工程造价及付款方式

1.工程造价：大写_________元，小写_________元。本造价已包括乙方按国家及行业标准规定应支付的税金。税金计取比例按有关文件执行。

2.付款方式：_________

第四条工期及进度要求

1.工期：合同签订后_________天内完成。

2.进度要求：_________

第五条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到优良级标准。

2.验收标准：双方按合同约定及国家、地方相关规范、标准执行。

第六条甲方责任及义务

1.负责向乙方提供施工所需的水、电资源。

2.负责办理施工所涉及的一切手续。

3.负责对乙方的施工进度、质量进行监督、检查。

4.负责对乙方的工程资料进行审查、验收。

5.负责按时向乙方支付工程款。

6.负责在验收合