建筑施工合同通用范本5篇.docxVIP

建筑施工合同通用范本5篇

篇1

发包方（简称甲方）：XXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX。

承包方（简称乙方）：XXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程承包方式：XXXX。

4.工程范围和内容：XXXX。

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工验收。

2.乙方在合同期内必须完成全部工程施工任务。

第三条合同价款及支付方式

1.本合同价款为XX元。支付方式如下：XXXX。

2.乙方在完成工程施工任务后，甲方一次性支付合同价款。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方必须按照施工图纸、技术要求、操作流程及质量检验规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2.甲方在竣工验收时，有权对工程质量提出异议，并要求乙方进行整改。

3.乙方在竣工验收后，应提供必要的工程资料及保修服务。

第五条双方责任及义务

1.甲方责任及义务：

（1）负责办理工程项目审批及施工许可手续；

（2）负责提供施工图纸、技术要求及现场交底；

（3）负责协调施工过程中的相关问题；

（4）负责按时支付合同价款及合理调整工程预算。

2.乙方责任及义务：

（1）按照施工图纸、技术要求、操作流程及质量检验规范进行施工；

（2）确保工程质量达到合格标准；

（3）按时完成工程施工任务；

（4）提供必要的工程资料及保修服务。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方如未按时支付合同价款或未提供必要的技术支持，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。

2.乙方如未按时完成工程施工任务或工程质量未达到合格标准，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

第七条争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应的法律责任。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

2.在合同实施过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可以协商终止合同。合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，并清理好自己的财物。甲方应根据实际情况给予乙方一定的经济补偿。

3.合同终止后，双方应积极配合，做好相关工作的交接和结算工作。结算时应依据合同条款和实际情况进行公平合理的处理。对于未完成的工作任务和已支付但未完成工作的款项，甲方有权要求乙方进行退还或补偿。

篇2

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

发包方（全称）：[发包方名称]

承包方（全称）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.开工日期：XXXX年XX月XX日

5.竣工日期：XXXX年XX月XX日

6.合同工期：XX日历天

二、承包方式

承包方采用包工包料方式承包该工程。在承包期间，承包方不得以任何理由转包该工程。如承包方擅自转包，发包方有权立即解除与承包方的合同，并要求承包方赔偿因此给发包方造成的全部损失。

三、合同条款

1.工程质量要求：承包方必须严格按照施工图纸、技术规范和施工工序施工，确保工程质量达到优良等级。在施工中，如发包方发现工程质量问题，承包方必须无条件进行返修，并承担由此造成的一切损失。

2.进度要求：承包方必须按照发包方要求的进度施工，确保按时完成施工任务。如因承包方原因造成工期延误，承包方必须赔偿因此给发包方造成的全部损失。

3.安全要求：承包方在施工中必须严格遵守安全操作规程，确保施工安全。如因承包方原因造成安全事故，承包方必须承担全部责任。

4.环保要求：承包方在施工中必须遵守环保法规，确保施工环境符合环保要求。如因承包方原因造成环境污染，承包方必