以个人名义签的承包合同9篇.docx

以个人名义签的承包合同9篇

篇1

合同编号：[合同编号]

合同名称：个人名义承包合同

当事人：

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、承包方式

乙方采用包工包料方式承包该工程，包括但不限于以下内容：

1.乙方负责购买施工所需的所有材料，并妥善保管材料，确保材料的安全使用。

2.乙方负责施工过程中的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费等。

3.乙方应确保施工质量符合甲方要求，如因施工质量问题导致的损失由乙方承担。

三、工期要求

1.工程开工日期：[开工日期]

2.工程竣工日期：[竣工日期]

3.乙方应在规定的工期内完成施工任务，如因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、付款方式

1.甲方应在合同签订后向乙方支付工程总造价的[付款比例]作为预付款。

2.乙方应按期完成施工任务，并提交结算报告，甲方在收到结算报告后[结算报告提交后付款时间]内向乙方支付剩余的工程款。

3.乙方在收到全部工程款后，应向甲方提供正式的发票。

五、质量保证

1.乙方应确保施工质量符合甲方要求，如因施工质量问题导致的损失由乙方承担。

2.乙方应在施工前制定详细的质量保证措施，并在施工过程中严格执行。

3.甲方有权对施工质量进行监督，如发现问题，应及时通知乙方并要求乙方进行整改。

六、违约责任

1.如因甲方原因导致的合同无法按时履行，甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任由双方协商确定。

2.如因乙方原因导致的合同无法按时履行，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任由双方协商确定。

3.乙方在承包过程中存在欺诈、虚假宣传等不诚信行为时，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

七、争议解决

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先尝试友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定。在法院作出判决前，双方应继续履行合同中的其他约定。如一方不履行合同义务导致对方损失扩大的，违约方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿责任由法院根据案情和证据依法判决。另外，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。附件：1.《中华人民共和国民法典》相关条款；2.双方协商确定的其他补充协议。甲方（发包方）：[甲方名称]法定代表人或授权代表签字：[甲方代表签字]公章：[甲方公章]日期：[合同签订日期]乙方（承包方）：[乙方名称]法定代表人或授权代表签字：[乙方代表签字]公章：[乙方公章]日期：[合同签订日期]

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

乙方（承包方）：[个人姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方将[工程名称]承包给乙方施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程范围：[工程范围]

4.工程预算：[工程预算]

二、承包方式

1.乙方采用[承包方式]（包工包料/清包工）的方式承包该工程。

2.乙方需按照甲方的要求及设计进行施工，确保工程质量符合相关标准。

三、合同价款及支付方式

1.工程价款：[工程价款]

2.支付方式：[支付方式]

3.乙方需提供相应的发票或收据作为收款凭证。

四、工期及验收

1.工期要求：[工期要求]

2.验收标准：[验收标准]

3.验收时间：[验收时间]

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项或提供必要支持，需承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，需承担相应的违约责任。

六、其他约定

1.甲方有权对乙方的施工进行监督，确保施工质量符合标准。

2.乙方需遵守甲方的施工规范及安全操作规程，确保施工安全。

3.因不可抗力导致工程无法按时完成或造成损失的，甲乙双方需共同协商解决方案。

七、争议解决

1.如甲乙双方发