2025年私人房屋建筑合同范本6篇.docxVIP

2025年私人房屋建筑合同范本6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划竣工日期为_________年_________月_________日。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：因甲方原因影响开工；不可抗力。

第三条工程质量和检查验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得进行下一道工序。

3.工程竣工时，乙方应及时向甲方提供完整的技术资料。甲方在接到技术资料后，应在约定时间内进行验收。验收合格后，方可使用。

4.验收不合格时，乙方应负责无偿返工或采取其他补救措施，使其达到验收标准。但返工造成的一切损失由乙方自行承担。

第四条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币_________元整（￥_________元）。工程单价以双方协商价格为准。工程量以实际验收为准。

2.甲方在开工前向乙方支付工程总造价的_________%，即人民币_________元整（￥_________元）。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到款项后，应向甲方提供有效的收款凭证。

第五条双方负责事项

1.甲方负责事项：负责办理有关建设手续；负责提供设计图纸；负责提供建筑材料和设备；负责协调各工种之间的配合。

2.乙方负责事项：负责施工设计；负责组织施工队伍；负责施工质量和进度；负责施工场地的环境卫生和安全保障工作。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程款项或提供材料设备，应赔偿由此给乙方造成的实际损失。

2.乙方若不按合同约定交付工程或施工质量不合格，应赔偿由此给甲方造成的实际损失。

3.因一方原因导致合同无法按时履行或提前终止，违约方应赔偿由此给对方造成的实际损失。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的责任和义务。未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或终止合同。

2.如遇不可抗力或国家政策调整等特殊情况，导致合同无法按时履行或提前终止，双方应友好协商解决相关事宜。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.合同终止后，乙方应尽快撤离施工现场，并妥善处理好已完成的工程和剩余材料设备等相关事宜。甲方应根据合同约定和实际情况，给予乙方合理的经济补偿。

第八条争议解决方式

本合同的争议解决方式如下：首先应由双方友好协商解决；协商不成的，双方一致同意将争议提交至有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并按照法律程序进行。诉讼费用由败诉方承担。判决结果出来后，双方应认真履行判决结果所确定的义务。若一方不履行判决结果所确定的义务，另一方有权向法院申请强制执行。在强制执行过程中产生的费用由违约方承担。

篇2

甲方（发包方）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（承包方）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方私人房屋建筑工程事宜，经友好协商，达成如下协议条款：

一、工程概况与承包方式

1.工程地址：____________________。

2.工程规模：____________________。

3.承包方式：本工程采取包工包料的方式，由乙方负责施工及材料采购。

二、工程期限