建设工程施工合同履约保证保险合同10篇.docxVIP

建设工程施工合同履约保证保险合同10篇

篇1

保险条款

一、保险对象

本保险适用于中华人民共和国境内从事土木、建筑、安装、拆卸等工程的施工单位，以及从事各类房屋建设工程的施工单位。

二、保险责任

保险人对被保险人因建设工程施工合同违约所造成的损失承担保险责任。具体包括但不限于以下情形：

1.因建设单位或施工单位的原因导致工程未按合同约定交付；

2.因建设单位或施工单位的违约行为导致工程质量不符合合同要求；

3.因建设单位或施工单位的违约行为导致工程中途停工或无法继续履行；

4.因建设单位或施工单位的违约行为导致合同解除或终止。

三、保险金额

保险金额应根据建设工程施工合同的约定及被保险人的实际损失进行确定。具体金额以保险人与被保险人协商为准。

四、保险费

保险费应根据建设工程施工合同履约保证保险的风险程度及保险金额等因素进行确定。具体费用以保险人与被保险人协商为准。

五、保险期限

保险期限应覆盖建设工程施工合同的履行期限。具体期限以保险人与被保险人协商为准。

理赔条款

一、理赔申请

被保险人应向保险人提供以下文件：

2.施工合同违约的证明材料；

3.被保险人实际损失的证明材料；

4.保险人要求的其他相关文件。

二、理赔审核

保险人收到理赔申请后，将对申请材料进行审核。审核过程中，保险人可能会要求被保险人提供补充材料或进行进一步的说明。被保险人应积极配合，提供所需信息。

三、理赔支付

审核通过后，保险人将按照合同约定向被保险人支付保险金。支付方式为银行转账，具体账户信息以保险人与被保险人协商为准。

通用条款

一、合同生效

本保险合同自保险人与被保险人签订之日起生效。双方应严格遵守合同条款，履行各自义务。

二、争议解决

如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。

三、合同终止

本保险合同在执行过程中，如遇下列情形之一，可提前终止：

1.双方协商同意终止；

2.发生了不可抗力导致合同无法继续履行；

3.保险人或被保险人违反了合同条款，且违约方在合理期限内未予以纠正。

四、其他约定

本保险合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。同时，双方应严格遵守国家相关法律法规及行业规定，确保合同的合法性和有效性。

篇2

一、保险概述

本保险旨在保障建设工程施工合同的履约安全，确保施工合同的顺利完成。保险范围包括但不限于以下几个方面：

1.工程进度保障：确保施工工程按照合同约定的进度进行，避免因各种原因导致的工期延误。

2.工程质量保障：保证施工质量符合合同约定及相关标准，避免因质量问题导致的合同违约。

3.工程造价保障：确保工程造价符合预算要求，避免因超预算或预算不足导致的合同争议。

4.工程施工安全：保障施工过程中的安全，避免因安全事故导致的合同违约。

二、保险金额

保险金额根据施工合同的金额及风险程度进行确定，具体金额以保险单为准。保险金额应能够覆盖施工合同可能产生的全部风险，确保合同的安全履约。

三、保险期限

保险期限自施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。在保险期限内，保险公司将承担施工合同履约的保障责任。

四、保险责任

1.保险公司将按照施工合同约定，对工程进度、质量、造价及安全等方面进行全面保障。如因保险公司责任导致的合同违约，保险公司将按照合同约定进行赔偿。

2.对于因不可抗力或施工合同约定的免责事由导致的合同违约，保险公司将不承担赔偿责任。

3.保险公司有权对工程施工过程进行监督，确保施工符合合同约定及相关标准。如发现违规行为或质量问题，保险公司有权要求施工单位进行整改。

4.在保险期限内，如施工单位发生破产、解散或注销等情况，保险公司将按照施工合同约定向相关方进行赔偿。

五、保险费率及支付方式

1.保险费率根据施工合同的金额、风险程度及保险期限等因素进行确定，具体费率以保险单为准。

2.支付方式根据施工合同约定进行，通常包括分期付款和一次性支付两种方式。具体支付方式以保险单为准。

六、保险申请及理赔流程

1.施工单位需向保险公司提交书面保险申请，并提供相关证明材料，如施工合同、预算表等。

2.保险公司将对申请材料进行审核，并在收到完整材料后尽快给出审核结果。

3.如审核通过，保险公司将与施工单位签订保险合同，并按照合