建设工程垫资合同范本7篇.docxVIP

建设工程垫资合同范本7篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

鉴于甲方需要建设一项工程，且需要乙方垫资，因此双方达成以下协议：

一、合同背景

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程造价：[工程造价]

二、垫资内容

1.垫资方向：乙方同意为甲方垫资，垫资方向包括但不限于材料采购、设备租赁、劳务费用等。

2.垫资金额：乙方同意为甲方垫资[垫资金额]元。

3.垫资期限：垫资期限为[垫资期限]个月，自乙方支付垫资款项之日起计算。

三、工程建设内容

1.乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成工程建设任务。

2.乙方应确保工程质量符合相关标准和要求，并按时交付使用。

3.甲方负责提供施工图纸和技术要求，并确保乙方在工程建设过程中获得必要的支持和协助。

四、资金支付方式

1.甲方同意在工程建设过程中，按照合同约定的支付节点向乙方支付款项。具体支付节点和金额详见附件《支付计划表》。

2.乙方应在每个支付节点前，向甲方提交相应的票据和凭证，以便甲方进行支付。

3.如甲方未按时支付款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.甲方如未按时支付款项或违反其他合同义务，应赔偿由此给乙方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。

2.乙方如未完成工程建设任务或违反其他合同义务，应赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。

六、争议解决方式

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并履行相应的义务。如有违反，将依法承担相应的法律责任。

七、合同生效条件及时间

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同约定，确保工程建设的顺利进行。

3.如一方违反合同约定，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。

八、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。如有需要，双方可再签订保密协议或其他相关协议。

甲方（签字/盖章）：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字/盖章）：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方投资建设，乙方承包施工的建设工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

二、工程垫资

1.甲方投资建设本工程，乙方承包施工。在工程施工过程中，甲方需向乙方提供一定数量的垫资。具体垫资数额和方式如下：

（1）甲方需向乙方提供人民币元整的垫资。该笔资金用于支付工程施工过程中的部分费用，包括但不限于材料费、人工费等。

（2）甲方应在合同签订后尽快将上述垫资款项支付至乙方指定账户。乙方在收到甲方支付的垫资款项后，应按规定用途使用，并妥善保管相关凭证。

2.乙方在工程施工过程中，应本着节约、高效的原则使用垫资款项。如因乙方原因造成垫资款项使用不当或损失，乙方应承担相应的法律责任。

三、工程进度与验收

1.乙方应按合同约定工期完成工程施工任务。如因特殊情况需延期竣工，乙方应及时向甲方提交书面申请，并说明延期原因和预计竣工时间。甲方在收到申请后，应根据实际情况予以审批。

2.工程质量应符合国家相关标准和甲方要求。乙方应在施工过程中加强质量控制，确保工程质量符合要求。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。

3.工程竣工验收时，甲方应组织专业人员对工程质量进行全面检查。如发现工程质量存在问题或不符合设计要求，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。直至工程质量符合要求为止。

四、工程价款与结算

1.本工程采用固定总价合同，工程总价款为人民币元整。该笔款项包括工程施工过程中所需支付的全部费用，但不包括甲方需向乙方提供的垫资款项。

2.乙方应在工程施工完成后，向甲方提交结算申请。甲方在收到申请后，应组织专业人员对结算资料进行审核。审核通过后，甲方应向乙方支付剩余工程价款。具体支付时间和方式如下：

（