村道施工合同7篇.docxVIP

村道施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就村道施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________村道施工工程

2.工程地点：_________村

3.工程内容：对村道进行硬化、绿化、美化等施工改造

4.工程规模：_________平方米

二、工期及进度

1.工期：自合同签订之日起，乙方应在_________天内完成施工任务。

2.进度：乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对施工进度进行监督。

三、质量与验收

1.乙方应严格按照施工图纸和技术规范施工，确保工程质量符合标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方应及时改进并重新验收。

3.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后组织验收，确保工程质量符合要求。

四、价款与支付

1.工程价款：_________元。该价款已包括材料费、人工费、机械使用费等一切费用。

2.支付方式：甲方应在合同签订后支付工程价款的_________%作为预付款。剩余款项在工程验收合格后支付。具体支付时间和金额按照合同约定执行。

3.乙方应提供正规的税务发票和收款凭证，以便甲方进行财务处理。

五、违约责任

1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.因乙方原因造成工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金_________元。

3.因甲方原因造成工期延误的，甲方应承担相应的违约责任。每逾期一天，甲方应向乙方支付违约金_________元。

4.工程质量不符合标准的，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方返工或者修复，直至工程质量符合要求为止。同时，乙方应向甲方支付违约金_________元。

5.甲方未按照合同约定支付工程价款的，应承担相应的违约责任。每逾期一天，甲方应向乙方支付违约金_________元。

6.乙方未按照合同约定提供正规税务发票和收款凭证的，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方提供正规税务发票和收款凭证，并支付违约金_________元。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或者诉讼解决。具体解决方式按照合同约定执行。

2.仲裁机构或者法院在受理案件后，应当依据相关法律法规和合同约定进行审理或者裁决。同时，仲裁机构或者法院应当注重保护当事人的合法权益和公共利益。

3.仲裁裁决或者法院判决具有法律效力后，当事人应当履行裁决或者判决结果。一方不履行裁决或者判决结果的，另一方可以向人民法院申请强制执行。

七、合同生效与终止

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。合同生效后具有法律效力，双方应严格遵守合同约定履行义务。

2.合同终止事由发生时（如工程竣工验收合格、合同解除等），双方应友好协商终止合同关系。协商不成的，可以通过仲裁或者诉讼解决争议后终止合同关系。具体终止方式按照合同约定执行。

3.合同终止后，双方应结算未付款项并办理相关手续（如移交工程资料、返还预付款等）。结算完毕后双方应签署结算协议并加盖公章以确认结算结果的有效性及法律效力。

篇2

#甲方：XXXX乡村委员会

#乙方：XXXX建设有限公司

#根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就村道施工事宜达成如下协议：

#一、工程概况

1.工程名称：XXXX乡村村道施工工程

2.工程地点：XXXX乡村境内

3.工程内容：村道路面硬化、排水系统建设等

4.工程规模：具体规模根据甲方提供的施工图纸及乙方现场勘查结果确定

#二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

#三、工程质量

1.质量标准：符合《城市道路工程施工及质量验收规范》GB50093-2025及相关标准

2.质量目标：一次性验收合格

#四、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币XXXX元（大写：XXXX元）

2.支付方式：银行转账