瓦工班组劳务分包合同范本最新(2025版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

瓦工班组劳务分包合同范本最新(2025版)

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.2总包方基本信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程工期

3.劳务分包内容

3.1分包工程范围

3.2分包工程量

3.3分包工程质量要求

4.劳务分包价格

4.1分包工程总价格

4.2分包工程单价

4.3分包工程付款方式

5.劳务分包材料供应

5.1材料供应方式

5.2材料质量要求

5.3材料供应责任

6.劳务分包人员管理

6.1人员配备要求

6.2人员培训

6.3人员工资及福利

7.工程进度及验收

7.1工程进度要求

7.2工程验收标准

7.3工程验收程序

8.付款及结算

8.1付款进度

8.2付款方式

8.3结算方式

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.其他约定事项

13.1合同附件

13.2通知方式

13.3合同变更及补充

14.合同签署及附件

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.1.1分包方名称：

1.1.2分包方法定代表人：

1.1.3分包方注册地址：

1.1.4分包方联系电话：

1.1.5分包方开户银行及账号：

1.2总包方基本信息

1.2.1总包方名称：

1.2.2总包方法定代表人：

1.2.3总包方注册地址：

1.2.4总包方联系电话：

1.2.5总包方开户银行及账号：

2.工程概况

2.1工程名称：项目瓦工工程

2.2工程地点：市区路号

2.3工程规模：建筑面积平方米，瓦工工程量立方米

2.4工程工期：自2025年X月X日起至2025年X月X日止，共计个月

3.劳务分包内容

3.1分包工程范围：包括但不限于室内外墙面、地面、屋顶等部位的瓦工施工

3.2分包工程量：根据工程图纸及现场实际情况确定，具体工程量以实际施工为准

3.3分包工程质量要求：符合国家及行业标准，满足设计及施工图纸要求

4.劳务分包价格

4.1分包工程总价格：人民币万元整

4.2分包工程单价：根据工程量及市场行情确定，具体单价详见附件

4.3分包工程付款方式：按工程进度分阶段支付，具体付款比例及时间节点详见附件

5.劳务分包材料供应

5.1材料供应方式：分包方自行负责材料采购及供应

5.2材料质量要求：符合国家及行业标准，满足设计及施工图纸要求

5.3材料供应责任：分包方对材料质量及供应负责，确保材料及时到位

6.劳务分包人员管理

6.1人员配备要求：根据工程规模及施工进度，配备足够数量的瓦工人员，确保工程顺利进行

6.2人员培训：分包方应对所派人员定期进行技术培训，提高施工技能及安全意识

6.3人员工资及福利：按照国家及地方相关政策规定，合理确定人员工资及福利待遇

7.工程进度及验收

7.1工程进度要求：按照合同约定的工期要求，确保工程按期完成

7.2工程验收标准：符合国家及行业标准，满足设计及施工图纸要求

7.3工程验收程序：按照国家及地方相关政策规定，进行分阶段验收，确保工程质量

8.付款及结算

8.1付款进度：合同签订后，分包方提交工程开工报告，总包方支付合同总价款的%；工程进度达到%时，支付合同总价款的%；工程完工并经总包方验收合格后，支付合同总价款的%；工程保修期满后，支付合同总价款的%。

8.2付款方式：采用银行转账方式进行支付，具体操作按照双方约定的银行账户进行。

8.3结算方式：结算以实际完成工程量和材料消耗为依据，按约定的单价进行计算。

9.违约责任

9.1违约情形：包括但不限于分包方未按合同约定时间完成工程、材料质量不符合要求、工程进度滞后、工程质量不达标等。

9.2违约责任承担：分包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复工程等。

10.争议解决

10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2争议解决机构：双方可以选择仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。

11.合同解除

11.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力导