生态缓冲带施工合同6篇.docxVIP

生态缓冲带施工合同6篇

篇1

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就生态缓冲带施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：包括生态缓冲带的规划、设计、施工及监理等。具体范围详见施工图纸及工程量清单。

4.工程要求：按照施工图纸及工程量清单的要求，进行生态缓冲带的规划、设计、施工及监理等工作。在施工过程中，需严格遵守相关法律法规及规范，确保工程质量及安全。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程采用总价包干的方式，合同总价为人民币_________元整（￥_________）。该费用包括生态缓冲带的规划、设计、施工及监理等全部费用。

2.支付方式：甲方在合同签订后支付合同总价的30%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。具体支付时间以甲方实际付款为准。

三、工期及进度

1.工期：本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，竣工日期为_________年_________月_________日，合同总工期为_________天。

2.进度：乙方需按照甲方要求的进度进行施工，确保按时完成合同内容。具体进度详见施工图纸及工程量清单。

四、质量保证

1.乙方需建立健全的质量保证体系，确保工程质量符合相关法律法规及规范的要求。

2.乙方需严格按照施工图纸及工程量清单的要求进行施工，确保工程质量及安全。

3.如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方需承担相应的责任及损失。

五、安全保证

1.乙方需建立健全的安全保证体系，确保工程施工过程中的安全。

2.乙方需严格遵守相关法律法规及规范，确保工程施工过程中的安全。

3.如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方需承担相应的责任及损失。

六、竣工验收

1.竣工验收标准：按照施工图纸及工程量清单的要求进行验收，确保工程质量及安全符合要求。

2.竣工验收程序：乙方完成合同内容后，需向甲方提交竣工验收申请。甲方在收到申请后，会组织相关人员进行竣工验收。具体验收程序详见甲方发布的验收规定。

3.竣工验收结果：验收合格后，甲方会出具竣工验收报告，并将剩余款项一次性支付给乙方。如验收不合格，乙方需按照甲方要求的时间进行整改，并重新提交验收申请。

七、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付款项或未按时提供施工所需材料、设备等，导致乙方无法正常施工，甲方需承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任。具体违约责任详见合同条款。

八、争议解决

1.合同争议解决方式：本合同的争议解决方式包括协商解决和诉讼解决两种。在协商无法解决的情况下，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.合同争议解决管辖法院：本合同的争议解决管辖法院为_________人民法院。具体管辖法院根据甲方实际付款为准。

3.合同争议解决费用：合同争议解决费用由败诉方承担。具体费用以法院实际判决为准。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

篇2

甲方（发包方）：___________________

乙方（承包方）：___________________

鉴于甲、乙双方为了实施生态缓冲带建设项目，在平等自愿的基础上，依据相关法律法规，经友好协商一致，达成以下合同条款：

一、工程概况

工程名称：生态缓冲带建设项目。工程地点：___________________。工程内容：建设生态缓冲带，包括植被恢复、水土保持、生态环境整治等。

二、合同范围

本合同包括生态缓冲带的施工、质量保障、工期保障、安全文明施工等内容。具体施工内容包括但不限于土方工程、植被种植、灌溉系统建设等。

三、合同工期

开工日期：_______年____月____日。竣工日期：_______年____月____日。如遇特殊情况，工期可经双方协商调整。

四、工程造价与支付

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。具体造价详见附件《工程预算书》