建设工程中的项目合同与索赔2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程中的项目合同与索赔2025年通用

本合同目录一览

1.项目概述

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目规模

1.4项目投资

1.5项目进度

2.合同当事人

2.1发包人

2.2承包人

2.3设计单位

2.4监理单位

3.合同标的

3.1工程内容

3.2工程量

3.3工程质量

3.4工程造价

4.合同工期

4.1工期安排

4.2工期延误责任

4.3工期索赔

5.设计变更

5.1设计变更程序

5.2设计变更费用

5.3设计变更工期

6.材料设备供应

6.1材料设备质量

6.2材料设备供应责任

6.3材料设备索赔

7.工程价款结算

7.1工程价款结算方式

7.2工程价款结算程序

7.3工程价款结算争议

8.付款方式

8.1付款进度

8.2付款条件

8.3付款违约责任

9.税收

9.1税收承担

9.2税收争议

10.保险

10.1保险责任

10.2保险费用

10.3保险争议

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后果

12.违约责任

12.1违约责任形式

12.2违约责任承担

12.3违约责任争议

13.争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决机构

13.3争议解决程序

14.合同生效、变更、解除和终止

14.1合同生效条件

14.2合同变更程序

14.3合同解除程序

14.4合同终止条件

第一部分：合同如下：

1.项目概述

1.1项目名称：建设项目

1.2项目地点：市区街道

1.3项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米

1.4项目投资：总投资额为人民币亿元

1.5项目进度：预计开工日期为2025年1月1日，竣工日期为2027年12月31日

2.合同当事人

2.1发包人：市建设局

2.2承包人：建筑工程有限公司

2.3设计单位：建筑设计研究院

2.4监理单位：工程监理有限公司

3.合同标的

3.1工程内容：本工程包括土建、安装、装饰、园林景观等工程

3.2工程量：根据设计图纸和工程量清单，工程量为万立方米

3.3工程质量：按照国家现行相关质量标准和规范执行，确保工程质量合格

3.4工程造价：根据工程量清单和合同约定，工程造价为人民币亿元

4.合同工期

4.1工期安排：本工程分为四个阶段，每个阶段工期为6个月，总工期为24个月

4.2工期延误责任：因承包人原因造成工期延误，每延误一天，按合同价款的万分之三向发包人支付违约金

4.3工期索赔：因不可抗力等原因导致工期延误，承包人有权向发包人提出工期索赔，并附具相关证明材料

5.设计变更

5.1设计变更程序：设计变更需经发包人、设计单位、承包人协商一致后，由设计单位出具设计变更通知书

5.2设计变更费用：设计变更费用按照设计变更通知书约定的方式计算，并由承包人承担

5.3设计变更工期：设计变更导致的工期延误，按照合同工期延误责任条款执行

6.材料设备供应

6.1材料设备质量：所有材料设备必须符合国家现行质量标准和规范要求，并提供合格证明文件

6.2材料设备供应责任：承包人负责材料设备的采购、运输、保管和验收，确保材料设备质量合格

6.3材料设备索赔：因材料设备质量问题导致工程损失，承包人有权向供应商提出索赔，并附具相关证明材料

8.工程价款结算

8.1工程价款结算方式：本合同采用分阶段结算方式，即按工程进度完成情况，每月结算一次

8.2工程价款结算程序：承包人每月底前向发包人提交结算申请，发包人收到后15日内完成审核并支付

8.3工程价款结算争议：如发生结算争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构仲裁或诉讼

9.付款方式

9.2付款条件：承包人提交的结算资料齐全、准确，且工程进度符合合同约定

9.3付款违约责任：发包人未按约定支付工程款，每逾期一天，按逾期付款金额的千分之五向承包人支付违约金

10.保险

10.1保险责任：承包人应为其施工人员、施工设备等购买意外伤害保险和财产保险，保险金额不低于合同总价

10.2保险费用：保险费用由承包人承担，并纳入工程成本

10.3保险争议：保险事故发生后，承包人应及时通知保险公司，并按照保险合同约定处理

11.合同解除

11.2合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，并附具解除合同的理由和依据

12.违约责任

12.1违约责任形式