江苏省住宅装饰工程施工合同范本6篇.docxVIP

江苏省住宅装饰工程施工合同范本6篇

篇1

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上达成一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

2.工程地点：江苏省某地区

3.承包范围：住宅装饰工程的设计、施工及验收

4.承包方式：包工包料

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、合同价款

1.工程预算总价：人民币XX元整（￥XX,000,000）

2.结算方式：按实际工程量结算，单价按照合同约定执行。

四、付款方式

1.甲方在签订合同后，向乙方支付工程预算总价的XX%作为预付款。

2.甲方在工程进度过半时，向乙方支付工程预算总价的XX%。

3.甲方在竣工验收后，向乙方支付剩余的款项。

4.乙方在收到款项后，应当向甲方提供合法的发票。

五、施工与设计要求

1.乙方应当按照甲方提供的设计方案进行施工，确保施工质量符合设计要求。

2.甲方对设计方案的变更应当通知乙方，乙方应当根据变更后的设计方案进行调整施工。

3.乙方在施工过程中，应当严格遵守安全施工规范，确保施工过程中的安全。

4.甲方对乙方的施工与设计质量有异议时，可以提出整改要求，乙方应当及时进行整改。

六、竣工验收与结算

1.工程竣工后，乙方应当向甲方提交竣工验收申请，并提供相关的竣工资料。

2.甲方在收到竣工验收申请后，应当在XX个工作日内组织验收，并签署验收意见。

3.乙方在竣工验收合格后，应当向甲方提交结算申请，并提供相关的结算资料。

4.甲方在收到结算申请后，应当在XX个工作日内完成结算审核，并签署结算意见。

5.乙方在结算完成后，应当向甲方提供结算发票。

七、违约责任

1.甲方未按照合同约定向乙方支付款项的，每逾期一天，应当向乙方支付应付金额的千分之五作为违约金。

2.乙方未按照合同约定完成施工任务的，每逾期一天，应当向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应当承担违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。

4.因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方均不承担违约责任。但应当友好协商解决后续事宜。

八、争议解决方式

1.因本合同引起的争议，双方应当友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应当继续履行本合同中未发生争议的部分。若发生争议的一方不履行其在本合同中的义务导致另一方无法继续进行施工或结算的，则违约方应当承担违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。

3.因争议解决而产生的费用（包括但不限于律师费、鉴定费、公证费等）由双方协商解决并承担各自应承担的部分。若协商不成的，则由法院根据案件的具体情况判决承担。

九、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效之日起至工程竣工验收并结算完成之日止为本合同的履行期限。若因一方违约导致合同无法继续履行的，则违约方应当承担违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失后，本合同方可终止。但不影响另一方根据合同约定追究违约方的违约责任的权利。

2.在合同履行过程中，如因不可抗力导致合同无法继续履行的（如自然灾害、政府政策调整等），则双方均不承担违约责任且可协商终止本合同或延缓履行期限（具体协商内容以双方签订的书面协议为准）。但不影响双方根据合同约定追究违约方的违约责任的权利（如有）。如因一方违约导致合同无法继续履行的（如工程质量严重不合格、工期严重延误等），则违约方应当承担违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失后本合同方可终止（具体协商内容以双方签订的书面协议为准）。如因双方原因致使合同无法继续履行的（如双方就合同条款达不成一致意见等），则双方应当友好协商解决后续事宜并签订书面协议终止本合同（具体协商内容以双方签订的书面协议为准）。但不影响双方根据合同约定追究违约方的违约责任的权利（如有）。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就本工程的装饰施工有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：

2.工程承包方式：

3.工程期限：

4.工程价款：

二、施工准备及计划安排