工地围挡施工合同书范本2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

工地围挡施工合同书范本2025年通用

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2工地围挡施工项目概况

1.3施工图纸与技术规范

1.4施工进度计划与节点

1.5施工现场管理

1.6施工材料与设备

1.7施工质量标准与验收

1.8施工安全与环保

1.9施工费用与支付方式

1.10工期延误与违约责任

1.11工程变更与索赔

1.12争议解决方式

1.13合同生效、终止与解除

1.14合同附件

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1.1合同双方名称及法定代表人

1.1.2合同双方注册地址及联系方式

1.1.3合同双方营业执照及资质证书

第二条工地围挡施工项目概况

2.1工地围挡施工项目名称

2.2工地围挡施工项目地点

2.3工地围挡施工项目规模及范围

2.4工地围挡施工项目工期要求

第三条施工图纸与技术规范

3.1施工图纸提供方及提供时间

3.2施工图纸内容与要求

3.3技术规范文件及执行标准

第四条施工进度计划与节点

4.1施工进度计划表

4.2施工节点及验收标准

4.3进度调整及延误责任

第五条施工现场管理

5.1施工现场安全管理

5.2施工现场卫生与环境保护

5.3施工现场秩序维护

第六条施工材料与设备

6.1施工材料及设备供应商

6.2材料及设备质量要求

6.3材料及设备验收与保管

第七条施工质量标准与验收

7.1施工质量标准及验收依据

7.2施工质量验收流程

7.3施工质量争议解决机制

第八条施工安全与环保

8.1施工安全责任

8.1.1施工单位应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准

8.1.2施工单位应制定安全生产管理制度，落实安全生产责任制

8.2安全防护措施

8.2.1施工现场应设置必要的安全防护设施和警示标志

8.2.2施工单位应定期对安全防护设施进行检查和维护

8.3环境保护措施

8.3.1施工单位应采取有效措施，减少施工对环境的影响

8.3.2施工单位应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准

第九条施工费用与支付方式

9.1施工费用构成

9.1.1材料费、人工费、机械使用费等

9.1.2设计费、监理费、检验检测费等

9.2支付方式

9.2.1预付款：合同签订后，支付合同总价的20%作为预付款

9.2.2进度款：按施工进度支付，每月支付合同总价的10%

9.2.3结算款：工程完工验收合格后，支付合同总价的60%

9.2.4保修金：工程保修期满后，无质量问题，支付剩余的20%作为保修金

第十条工期延误与违约责任

10.1工期延误责任

10.1.1因施工单位原因造成的工期延误，由施工单位承担全部责任

10.1.2因不可抗力等原因造成的工期延误，经双方协商后可适当顺延工期

10.2违约责任

10.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失

10.2.2违约金：每延误一天，支付合同总价的0.5%作为违约金

第十一条工程变更与索赔

11.1工程变更

11.1.1工程变更应经双方协商一致，并签订变更协议

11.1.2工程变更应明确变更内容、变更原因、变更费用等

11.2索赔

11.2.1因非施工单位原因造成的损失，施工单位可向建设单位提出索赔

11.2.2索赔应提供相关证据，经双方协商后确定索赔金额

第十二条争议解决方式

12.1争议解决途径

12.1.1双方应友好协商解决争议

12.1.2协商不成的，可向合同所在地人民法院提起诉讼

12.2争议解决时效

12.2.1争议发生后，双方应在30日内协商解决

12.2.2超过时效的争议，视为放弃权利

第十三条合同生效、终止与解除

13.1合同生效

13.1.1合同自双方签字盖章之日起生效

13.1.2合同生效前，双方应履行合同约定的各项义务

13.2合同终止

13.2.1工程完工验收合格，合同终止

13.2.2因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，合同终止

13.3合同解除

13.3.1双方协商一致，可解除合同

13.3.2违约方严重违约，守约方有权解除合同

第十四条合同附件

14.1合同附件清单

14.1.1施工图纸

14.1.2技术规范文件

14.1.3施工进度计划表

14.1.4其他相关文件

14.2附件效力

14.2.1合同附件是合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力

第二部分：第三方介入后的修正

15.1第三