精选混凝土地面承包合同书(2025版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

精选混凝土地面承包合同书(2025版)

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包方基本信息

1.2业主方基本信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.工程工期

3.1工期安排

3.2工期延误责任

4.工程质量标准

4.1质量要求

4.2质量检验

4.3质量保证

5.工程费用

5.1工程造价

5.2付款方式

5.3付款时间

5.4付款条件

6.材料供应

6.1材料品牌

6.2材料规格

6.3材料供应责任

6.4材料验收

7.施工安全与环境保护

7.1施工安全责任

7.2环境保护责任

7.3应急预案

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除与终止的程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约赔偿

11.合同生效与解除

11.1合同生效条件

11.2合同解除条件

11.3合同生效与解除的程序

12.合同附件

12.1附件一：工程图纸

12.2附件二：工程量清单

12.3附件三：其他相关文件

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人员

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1承包方基本信息

1.1.1承包方名称：______

1.1.2承包方法定代表人：______

1.1.3承包方地址：______

1.1.4承包方联系方式：电话______，邮箱______

1.2业主方基本信息

1.2.1业主方名称：______

1.2.2业主方法定代表人：______

1.2.3业主方地址：______

1.2.4业主方联系方式：电话______，邮箱______

2.工程概况

2.1工程名称：______

2.2工程地点：______

2.3工程规模：占地面积______平方米，建筑面积______平方米

2.4工程内容：混凝土地面施工，包括地面平整、混凝土浇筑、养护等

3.工程工期

3.1工期安排：自合同签订之日起______个工作日内完成施工

3.2工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应向业主方支付______元违约金

4.工程质量标准

4.1质量要求：按照国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB502042015）执行

4.2质量检验：承包方应在施工过程中进行自检，并邀请业主方进行监督检验

4.3质量保证：承包方对工程质量承担终身责任，若因承包方原因导致工程质量问题，承包方应无偿进行修复

5.工程费用

5.1工程造价：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB505002013）计算，总价为______元

5.2付款方式：分阶段付款，第一阶段为合同签订后______日内支付合同总额的______%，第二阶段为工程验收合格后______日内支付合同总额的______%，第三阶段为工程保修期满后______日内支付合同总额的______%

5.3付款时间：按照付款方式规定的具体日期

5.4付款条件：工程进度达到付款节点，且质量合格，且无争议

6.材料供应

6.1材料品牌：水泥品牌为______，砂石品牌为______，外加剂品牌为______

6.2材料规格：水泥为______，砂石为______，外加剂为______

6.3材料供应责任：承包方负责材料采购，并保证材料质量符合国家标准

6.4材料验收：承包方在材料进场时进行验收，并邀请业主方共同验收

7.施工安全与环境保护

7.1施工安全责任：承包方负责施工现场的安全管理，确保施工人员安全

7.2环境保护责任：承包方在施工过程中采取措施，减少对环境的影响

7.3应急预案：承包方制定应急预案，并定期进行演练

8.争议解决

8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议

8.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

8.3争议解决程序：争议发生后，双方应在收到争议通知之日起______日内提出书面解决方案，如未能在规定时间内提出，争议解决机构将根据相关法律法规和合同约定进行处理

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件：发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：