道路工程施工合同范本5篇.docxVIP

道路工程施工合同范本5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________

2.本工程开工日期为：_________

3.竣工日期为：_________

第三条质量与检验

1.工程质量必须达到合格。

2.乙方应认真按照标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方代表的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工修改的费用。

3.乙方所购材料必须合格，且符合设计要求。

4.乙方在施工中发生错误或质量问题，乙方应自行解决。如无法自行解决，乙方应书面通知甲方，甲方在接到书面通知后，有权要求乙方无条件返工，直至符合要求。由此造成的费用增加和工期延误由乙方承担。

5.甲方代表在检查过程中，对不合格工程有权要求乙方停工整改。若乙方未按规定整改，甲方有权另行安排单位进行整改，由此产生的费用由乙方承担。

6.乙方在铺设过程中应做好半成品保护，凡因乙方原因造成损坏的，乙方应负责修复并承担由此造成的损失。

7.乙方在铺设过程中应妥善保护施工现场的建筑物、设备管线、道路、树木、花草及市政设施等不受损坏，并承担相应费用。

8.因乙方原因造成工程质量事故或人身伤亡事故时，由此产生的责任及费用由乙方承担。

9.甲方代表对乙方提供的施工材料质量有疑议时，可以要求乙方停止使用该材料或要求第三方检测，由此产生的费用由乙方承担。

10.合同期内或合同期满后，甲方在工程质量保修期内对工程质量有疑议时，可以委托有关单位检测，由此产生的费用由乙方承担。

11.甲方代表在检查过程中认为工程存在质量问题或安全隐患时，可以签发《工程质量问题整改通知单》或《安全隐患整改通知单》，乙方应在规定期限内完成整改工作。若逾期未完成整改工作，由此造成的经济损失和工期延误由乙方承担。

12.当甲方对乙方的施工质量提出质疑时，乙方应在接到通知后24小时内向甲方提供有关资料并配合甲方进行必要的检测工作。检测费用由乙方承担。

13.因设计变更或业主原因造成停工时，已完工程的工程量计算以联系单确认为准。复工时按确认的工程量结算。工期顺延。

14.乙方在铺设过程中应遵守环境保护有关规定，并采取有效的环保措施。因乙方原因造成环境污染事故时，由此产生的责任及费用由乙方承担。

15.乙方应在每日下班前对施工现场进行清扫并整理好材料设备。因乙方原因造成施工现场混乱或材料设备丢失时，由此产生的责任及费用由乙方承担。

16.乙方应在施工前办理相关手续并取得政府有关部门的批准。因乙方原因造成施工纠纷或处罚时，由此产生的责任及费用由乙方承担。

17.乙方在铺设过程中应严格按照安全操作规程施工，并采取有效的安全防护措施。因乙方原因造成安全事故时，由此产生的责任及费用由乙方承担。

18.乙方应积极配合甲方的质量回访和质量投诉处理工作。因乙方原因造成质量投诉时，由此产生的责任及费用由乙方承担。

19.甲方代表在检查过程中认为工程存在重大质量问题或安全隐患时，可以提请业主对乙方的承包资格进行审查。如审查结果认为乙方不再具备承包资格时，甲方有权终止合同并由业主另行选择承包方。由此造成的经济损失由乙方承担。

20.乙方在铺设过程中应严格遵守职业道德和诚信原则。如发现虚假报价、偷工减料等不诚信行为时，甲方有权终止合同并由业主另行选择承包方。由此造成的经济损失由乙方承担。

21.甲方在竣工验收或质量回访过程中发现问题时应及时通知乙方维修并做维修记录。维修费用由乙方承担。

22.合同执行过程中发生争议时双方应友好协商解决；协商不成时双方可以向甲方所在地法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间除涉及争议部分外双方应继续履行各自义务。

23.本合同签订后双方应认真履行本合同并珍惜合作机会共同协商解决问题争取双赢。如有未尽事宜双方可签订补充协议作为本合同的补充部分与本合同具有同等法律效力。

24.本合同自双方签字盖章之日起生效至工程竣工验收合格并结清全部款项后失效。本合同的解释权归甲方所有。