土方回填工程承包合同书2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

土方回填工程承包合同书2025年通用

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包方基本信息

1.2业主方基本信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.工程工期

3.1工期起止时间

3.2工期延误责任

4.工程质量标准

4.1质量标准要求

4.2质量检验方法

4.3质量责任

5.工程造价

5.1工程预算

5.2工程结算

5.3付款方式

6.工程进度款支付

6.1进度款支付节点

6.2进度款支付比例

6.3进度款支付条件

7.工程竣工验收

7.1竣工验收标准

7.2竣工验收程序

7.3竣工验收责任

8.工程保修

8.1保修范围

8.2保修期限

8.3保修责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

12.合同生效

12.1合同生效条件

12.2合同生效时间

13.合同变更

13.1合同变更程序

13.2合同变更内容

14.其他约定

14.1其他事项

14.2其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1承包方基本信息

1.1.1承包方名称：________

1.1.2承包方法定代表人：________

1.1.3承包方住所：________

1.1.4承包方联系电话：________

1.1.5承包方开户银行：________

1.1.6承包方银行账号：________

1.2业主方基本信息

1.2.1业主方名称：________

1.2.2业主方法定代表人：________

1.2.3业主方住所：________

1.2.4业主方联系电话：________

1.2.5业主方开户银行：________

1.2.6业主方银行账号：________

2.工程概况

2.1工程名称：土方回填工程

2.2工程地点：________

2.3工程规模：________（如：占地面积、建筑面积等）

2.4工程内容：土方挖掘、运输、回填、平整等

3.工程工期

3.1工期起止时间：________年________月________日至________年________月________日

3.2工期延误责任：如因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应向业主方支付________元违约金。

4.工程质量标准

4.1质量标准要求：按照国家及行业相关标准执行

4.2质量检验方法：按工程验收规范进行检验

4.3质量责任：如因承包方施工原因导致工程质量不合格，承包方应负责修复，并承担因此产生的全部费用

5.工程造价

5.1工程预算：________元

5.2工程结算：工程完成后，双方按合同约定进行结算

5.3付款方式：分阶段支付，具体付款节点及比例如下：

5.3.1预付款：合同签订后________个工作日内支付总额的________%

5.3.2进度款：根据工程进度分阶段支付，每次支付________%

5.3.3竣工验收合格后支付剩余款项的________%

5.3.4保修期满后支付保修金

6.工程进度款支付

6.1进度款支付节点：按照工程进度计划分阶段支付

6.2进度款支付比例：每次支付________%

6.3进度款支付条件：工程进度达到支付节点，且业主方验收合格

7.工程竣工验收

7.1竣工验收标准：按照国家及行业相关标准执行

7.2竣工验收程序：由业主方组织，承包方配合进行竣工验收

7.3竣工验收责任：如因承包方原因导致工程无法通过竣工验收，承包方应承担全部责任

8.工程保修

8.1保修范围：包括但不限于土方回填工程的主体结构、配套设施等

8.2保修期限：自竣工验收合格之日起计算，保修期限为________年

8.3保修责任：在保修期内，如因承包方施工质量问题导致工程损坏，承包方应无偿进行修复或更换

9.争议解决

9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼

9.2争议解决程序：争议发生后，双方应在________个工作日内提交书面争议报告，并开始协商解决

10.合同解除

10.1.1一方严重违约，另一方在收到违约通知后________个工作日内