2025版铁路工程施工承包合同书中英文.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版铁路工程施工承包合同书中英文

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同双方

2.1承包方

2.2业主方

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程内容

4.合同工期

4.1工期安排

4.2工期延误责任

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量检验

5.3质量责任

6.工程进度

6.1进度计划

6.2进度调整

6.3进度延误责任

7.工程变更

7.1变更程序

7.2变更费用

7.3变更责任

8.工程款支付

8.1支付方式

8.2支付时间

8.3支付条件

9.风险责任

9.1风险识别

9.2风险分担

9.3风险处理

10.合同解除与终止

10.1解除条件

10.2解除程序

10.3终止条件

10.4终止程序

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任

11.3违约赔偿

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决程序

12.3争议解决机构

13.合同生效与解除

13.1合同生效条件

13.2合同解除条件

13.3合同解除程序

14.其他约定

14.1保密条款

14.2通知条款

14.3适用法律与管辖法院

14.4合同附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“本合同”指2025版铁路工程施工承包合同。

1.1.2“承包方”指承担铁路工程施工任务的单位。

1.1.3“业主方”指委托承包方进行铁路工程施工的单位。

1.1.4“工程”指本合同中约定的铁路工程施工项目。

1.1.5“工期”指本合同约定的完成工程的时间。

1.1.6“质量标准”指国家或行业标准规定的质量要求。

1.1.7“工程款”指业主方按照合同约定支付给承包方的款项。

1.2解释

1.2.1本合同中未明确定义的术语，应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。

1.2.2业主方和承包方对本合同条款的理解有争议时，应以本合同为准。

2.合同双方

2.1承包方

2.1.1承包方名称：[承包方全称]

2.1.2承包方法定代表人：[法定代表人姓名]

2.1.3承包方注册地址：[注册地址]

2.2业主方

2.2.1业主方名称：[业主方全称]

2.2.2业主方法定代表人：[法定代表人姓名]

2.2.3业主方注册地址：[注册地址]

3.工程概况

3.1工程名称：[工程名称]

3.2工程地点：[工程地点]

3.3工程规模：[工程规模]

3.4工程内容：[工程内容描述]

4.合同工期

4.1工期安排：[具体工期安排]

4.2工期延误责任

4.2.1因承包方原因导致的工期延误，承包方应承担相应的责任。

4.2.2因业主方原因导致的工期延误，业主方应承担相应的责任。

5.工程质量

5.1质量标准：[具体质量标准]

5.2质量检验

5.2.1工程施工过程中，承包方应按照质量标准进行自检。

5.2.2业主方有权对工程进行质量检验。

5.2.3质量检验不合格的工程，承包方应立即进行整改。

5.3质量责任

5.3.1承包方对工程质量负责，确保工程质量符合合同约定的质量标准。

5.3.2业主方对工程质量监督，有权要求承包方对不合格工程进行整改。

6.工程进度

6.1进度计划：[具体进度计划]

6.2进度调整

6.2.1在施工过程中，如因客观原因导致进度计划无法按期完成，双方应协商调整进度计划。

6.2.2进度调整后，承包方应按照新的进度计划进行施工。

6.3进度延误责任

6.3.1因承包方原因导致的进度延误，承包方应承担相应的责任。

6.3.2因业主方原因导致的进度延误，业主方应承担相应的责任。

8.工程款支付

8.1支付方式

8.1.1工程款支付采用分期支付方式。

8.1.2首付款：合同签订后5个工作日内，业主方支付合同总价款的10%作为首付款。

8.1.3进度款：按照工程进度，每完成合同约定的工作量后，承包方提交进度款申请，业主方在收到申请后10个工作日内支付相应比例的进度款。

8.1.4结算款：工程竣工验收合格后，承包方提交结算款申请，业主方在收到申请后30个工作日内支付结算款。

8.1.5保修金：结算款中包含保修金，保修金比例为合同总价款的5%，保修期满后无质量问题，保修金无息退还。

8.2支付时间

8.2.1首付款支付时间：合同签订后5个工