2025版建筑劳务瓦工分包合同书范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版建筑劳务瓦工分包合同书范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程工期

3.劳务分包内容

3.1瓦工分包范围

3.2瓦工分包工作内容

3.3瓦工分包质量要求

4.合同价款及支付方式

4.1合同价款

4.2付款方式

4.3付款时间

5.工程进度及验收

5.1工程进度安排

5.2验收标准

5.3验收程序

6.施工安全及环保

6.1施工安全责任

6.2环保措施

6.3应急预案

7.保险

7.1保险种类

7.2保险责任

7.3保险期限

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后的处理

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同终止程序

12.其他约定事项

12.1合同附件

12.2合同变更

12.3合同补充

13.合同附件

14.合同签署

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：[甲方全称]

乙方：[乙方全称]

1.2合同双方地址

甲方地址：[甲方详细地址]

乙方地址：[乙方详细地址]

1.3合同双方联系方式

甲方联系方式：[甲方联系电话及邮箱]

乙方联系方式：[乙方联系电话及邮箱]

第二条工程概况

2.1工程名称

[工程全称]

2.2工程地点

[工程具体位置]

2.3工程规模

[工程面积、层数等]

2.4工程工期

[合同约定的工程开始和结束日期]

第三条劳务分包内容

3.1瓦工分包范围

[具体分包的瓦工工程内容，如墙面、地面、屋面等]

3.2瓦工分包工作内容

[详细列出瓦工分包的具体工作内容，如材料准备、施工工艺、质量控制等]

3.3瓦工分包质量要求

[明确瓦工分包工程的质量标准，如平整度、垂直度、密实度等]

第四条合同价款及支付方式

4.1合同价款

[合同总价及构成，如分部分项工程量清单、单价等]

4.2付款方式

[预付款、进度款、竣工结算款等支付方式及比例]

4.3付款时间

[各付款节点对应的时间安排]

第五条工程进度及验收

5.1工程进度安排

[详细列出各阶段的工程进度计划及时间节点]

5.2验收标准

[根据国家标准、行业标准或甲方要求制定的验收标准]

5.3验收程序

[验收的组织、实施、记录及不合格的处理程序]

第六条施工安全及环保

6.1施工安全责任

[明确甲方、乙方在施工安全方面的责任和义务]

6.2环保措施

[制定施工过程中的环保措施，如噪音、粉尘、废水等控制]

6.3应急预案

[制定突发事件（如火灾、坍塌等）的应急预案及处理流程]

第七条保险

7.1保险种类

[施工人员意外伤害险、工程一切险等]

7.2保险责任

[明确保险责任范围及赔偿标准]

7.3保险期限

[保险合同的有效期限]

第八条违约责任

8.1违约情形

[列举可能导致违约的情形，如工期延误、质量不达标、未按时付款等]

8.2违约责任

[对每种违约情形对应的违约责任进行详细规定，包括赔偿金额、违约金的计算方式等]

8.3违约赔偿

[违约赔偿的具体计算方法和支付流程]

第九条争议解决

9.1争议解决方式

[约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁、诉讼等]

9.2争议解决机构

[如选择仲裁，应明确仲裁机构名称及仲裁规则；如选择诉讼，应明确管辖法院]

9.3争议解决程序

[详细说明争议解决的程序，包括争议提出、受理、审理、判决或裁决等环节]

第十条合同解除

10.1合同解除条件

[列举导致合同解除的条件，如一方严重违约、不可抗力等]

10.2合同解除程序

[明确合同解除的程序，包括解除通知的发出、接受、生效等]

10.3合同解除后的处理

[合同解除后，双方应如何处理剩余工程、已付款项、资料移交等事宜]

第十一条合同生效及终止

11.1合