【钢结构工程承包合同(二)】7篇.docx

【钢结构工程承包合同(二)】7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的原因被迫停工；

（2）因甲方原因影响开工；

（3）因设计变更或重大技术难题被有关部门勒令停工。

第三条工程合同总价与支付方式

1.本工程合同总价为人民币XX元（￥XX元）。本工程总价已包括工程所需的材料、人工、机械工具等费用。乙方不得要求甲方支付非经甲方同意的其他费用。

2.支付方式：本工程总价按以下方式支付：

（1）合同签订后，甲方在XX天内向乙方支付合同总价的XX%作为预付款；

（2）乙方按合同约定完成工程施工并通过甲方验收后，甲方在XX天内向乙方支付合同总价的XX%；

（3）本工程保修期为XX年，保修期满后，甲方在XX天内向乙方支付合同总价的XX%。

3.乙方在收取款项时，应向甲方提供合法的发票。否则，甲方有权拒绝付款。

第四条双方职责与义务

1.甲方职责与义务：

（1）甲方应向乙方提供施工图纸、地质资料及其他必要的技术资料。

（2）甲方应协调乙方与其他相关单位的关系，确保工程施工的顺利进行。

（3）甲方应按合同约定及时支付工程款项。

2.乙方职责与义务：

（1）乙方应确保工程施工符合相关法律法规和行业标准，确保工程质量符合合同约定。

（2）乙方应按时向甲方提交工程进展报告，确保甲方及时了解工程施工情况。

（3）乙方应确保施工现场的安全与环保，采取有效措施防止施工现场的噪音、粉尘和废弃物对环境造成污染。

（4）乙方应确保工程施工的顺利进行，按时完成合同约定的各项任务。如遇特殊情况需调整工期，应及时向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可调整。

第五条违约责任与赔偿损失

1.甲方违约责任：如甲方未能按合同约定及时支付工程款项或提供必要的技术资料，由此导致的工期延误和乙方损失，甲方应承担相应的违约责任和赔偿损失。

2.乙方违约责任：如乙方未能按合同约定完成工程施工任务或施工质量不符合合同约定，由此导致的工期延误和甲方损失，乙方应承担相应的违约责任和赔偿损失。

第六条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的职责与义务。未经双方同意，任何一方不得擅自变更或终止合同。

2.如遇下列情况之一，双方可协商终止合同：

（1）因人力不可抗拒的原因导致合同无法继续履行；

（2）因甲方原因导致合同无法按时开工或无法继续履行；

（3）因乙方原因导致合同无法按时完成或施工质量严重不符合合同约定。

3.合同终止后，双方应就已完成的工作进行结算，并就未完成的工作进行协商处理。对于已支付的费用，甲方有权要求乙方返还。对于未完成的工作，乙方应积极配合甲方进行善后处理。

第七条争议解决与管辖法院

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向合同签订地法院提起诉讼。诉讼期间，双方应停止履行合同。判决生效后再恢复履行。对于诉讼产生的费用由败诉方承担。对于已支付的费用，甲方有权要求乙方返还。对于未完成的工作，乙方应积极配合甲方进行善后处理。

2.在争议解决期间，如一方违约导致合同无法按时履行或无法继续履行的情况出现，违约方应承担相应的违约责任和赔偿损失。同时双方应积极协商解决争议问题以便尽快恢复合同的履行。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]