2025版建筑工程的合同书索赔.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版建筑工程的合同书索赔

本合同目录一览

1.索赔范围

1.1索赔事件

1.2索赔依据

1.3索赔时限

2.索赔程序

2.1索赔申请

2.2索赔调查

2.3索赔协商

2.4索赔仲裁

3.索赔金额计算

3.1直接费用

3.2间接费用

3.3利息计算

4.索赔责任的确定

4.1工程承包人责任

4.2工程分包人责任

4.3业主责任

5.索赔证据材料

5.1工程合同

5.2工程图纸

5.3施工记录

5.4其他相关文件

6.索赔期限

6.1索赔提出期限

6.2索赔处理期限

7.索赔争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

8.索赔费用承担

8.1诉讼费用

8.2仲裁费用

8.3其他费用

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

10.合同违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

12.合同变更与补充

12.1合同变更条件

12.2合同补充内容

13.合同解除与终止的条件

13.1合同解除条件

13.2合同终止条件

14.合同争议解决方式

14.1争议解决方式

14.2争议解决机构

第一部分：合同如下：

第一条索赔范围

1.1索赔事件

本合同约定的索赔事件包括但不限于：设计变更、工程量清单错误、工期延误、材料价格波动、设备故障、自然灾害等。

1.2索赔依据

索赔依据包括但不限于：合同文件、工程图纸、设计变更通知、工程量清单、材料价格证明、设备故障报告、自然灾害证明等。

1.3索赔时限

索赔时限自索赔事件发生之日起，承包人应在30日内向业主提出索赔申请。

第二条索赔程序

2.1索赔申请

承包人应在索赔时限内向业主提交索赔申请，包括索赔原因、索赔金额、索赔依据等。

2.2索赔调查

业主收到索赔申请后，应在15日内组织调查，必要时可委托第三方进行鉴定。

2.3索赔协商

双方应在收到调查结果后30日内进行协商，达成一致意见。

2.4索赔仲裁

若双方协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。

第三条索赔金额计算

3.1直接费用

直接费用包括但不限于：人工费、材料费、设备租赁费、运输费等。

3.2间接费用

间接费用包括但不限于：管理费、利润、停工损失等。

3.3利息计算

索赔金额的利息按中国人民银行同期贷款利率计算。

第四条索赔责任的确定

4.1工程承包人责任

因承包人原因造成的索赔，由承包人承担全部责任。

4.2工程分包人责任

因分包人原因造成的索赔，由分包人承担全部责任。

4.3业主责任

因业主原因造成的索赔，由业主承担全部责任。

第五条索赔证据材料

5.1工程合同

工程合同是索赔的基本依据，包括但不限于合同编号、合同签订日期、合同双方等。

5.2工程图纸

工程图纸是索赔的重要依据，包括但不限于设计图纸、施工图纸等。

5.3施工记录

施工记录是索赔的重要依据，包括但不限于施工日志、材料进场记录、设备使用记录等。

5.4其他相关文件

其他相关文件包括但不限于：设计变更通知、工程量清单、材料价格证明、设备故障报告、自然灾害证明等。

第六条索赔期限

6.1索赔提出期限

承包人应在索赔事件发生之日起30日内提出索赔申请。

6.2索赔处理期限

业主收到索赔申请后，应在15日内组织调查，并在30日内作出处理决定。

第七条索赔争议解决

7.1争议解决方式

本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。

7.2争议解决机构

本合同争议解决机构为合同约定的仲裁机构，或人民法院。

第八条索赔费用承担

8.1诉讼费用

若索赔争议通过诉讼解决，诉讼费用由败诉方承担。若双方均非完全败诉，则诉讼费用按双方责任比例分担。

8.2仲裁费用

若索赔争议通过仲裁解决，仲裁费用由败诉方承担。若双方均非完全败诉，则仲裁费用按双方责任比例分担。

8.3其他费用

除上述费用外，双方在索赔过程中产生的其他合理费用，由责任方承担。

第九条合同解除与终止

9.1合同解除条件

另一方严重违约，经催告后仍未纠正；

因不可抗力导致合同无法履行；

双方协商一致决定