合同建筑工程施工安全合同协议书6篇.docxVIP

合同建筑工程施工安全合同协议书6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建设工程的施工作达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工期限

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天

三、施工要求及质量标准

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》等相关标准。

2.乙方应建立健全施工质量控制制度，明确各级施工人员的岗位职责，加强施工过程中的质量检查，确保工程质量。

3.甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督，发现质量问题及时提出，乙方应按要求进行整改。

四、安全生产与文明施工

1.乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，建立健全安全生产管理制度，明确各级施工人员的安全职责。

2.乙方应加强施工过程中的安全检查，发现安全隐患及时整改。

3.甲方有权对施工过程中的安全生产和文明施工进行监督，发现违反规定的行为及时提出，乙方应按要求进行整改。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元。

2.支付方式：_________。

六、违约责任

1.甲方若未按照合同约定支付工程款，应自逾期之日起按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。

2.乙方若未按照合同约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的10%。同时，乙方应继续履行合同义务，直至完成施工任务。若乙方拒不履行合同义务，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

3.乙方在施工过程中违反安全生产和文明施工规定的，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的5%。同时，乙方应按要求进行整改。若乙方拒不整改或整改后仍不符合规定要求，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

4.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均可解除合同。但解除合同的一方应赔偿因解除合同给另一方造成的实际损失。具体赔偿数额由双方协商确定。协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。通过法院诉讼解决争议时，违约方应承担因诉讼产生的全部费用。包括诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等。并赔偿因此给另一方造成的实际损失。具体赔偿数额以法院生效判决为准。但判决生效之前已实际履行的部分除外）。同时约定本合同争议管辖法院为_________人民法院。争议解决适用中华人民共和国法律。

甲方（盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建筑工程施工安全合同事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工期限

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天

三、施工要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方应制定施工方案，明确施工流程、施工方法和安全技术措施，并提交甲方审核。

3.乙方必须确保施工现场的安全，采取必要的安全防护措施，并配备相应的安全设备。

4.乙方应定期对施工人员进行安全培训和教育，提高施工人员的安全意识和操作技能。

四、安全责任

1.乙方应对施工现场的安全负全面责任，确保施工过程中的安全。

2.甲方应对乙方的施工安全进行监督和管理，及时纠正施工过程中的安全隐患。

3.乙方应建立安全管理制度，明确各级人员的安全职责，加强现场安全管理。

4.甲方和乙方应共同制定应急预案，明确应急组织、