施工安全质量协议书7篇.docxVIP

施工安全质量协议书7篇

篇1

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保施工过程中的安全与质量，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：

一、协议目的

本协议的旨在明确甲、乙双方在施工过程中的安全质量责任，确保施工项目的顺利进行，达到质量优良、安全无事故的目标。

二、施工内容

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.施工期限：_________

三、安全质量责任

1.甲方责任

（1）甲方应负责施工场地的整体安全与质量工作，制定安全质量管理制度，并督促乙方执行。

（2）甲方应定期组织安全质量检查，对发现的问题及时提出整改要求，并监督乙方进行整改。

（3）甲方应确保施工场地的设施、设备符合安全质量要求，为乙方创造安全的工作环境。

2.乙方责任

（1）乙方应建立健全安全质量管理体系，制定安全技术措施，确保施工过程中的安全与质量。

（2）乙方应接受甲方的安全质量检查，对发现的问题及时整改，确保施工场地的安全质量符合要求。

（3）乙方应加强对施工人员的教育和培训，提高施工人员的安全质量意识。

四、安全质量标准

1.甲方应确保施工场地的安全质量标准符合《建设工程施工现场管理规定》等相关法律法规的要求。

2.乙方应确保施工过程中的安全质量标准符合《建设工程施工质量验收规范》等相关标准的要求。

五、安全质量保证金

1.甲方应在施工前向乙方支付一定的安全质量保证金，具体金额根据工程规模和安全质量要求确定。

2.乙方应在施工结束后，向甲方提交安全质量保证金返还申请，甲方在确认乙方已完成安全质量任务后，应及时返还安全质量保证金。

六、违约责任

1.若甲方未履行本协议约定的安全质量责任，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.若乙方未履行本协议约定的安全质量责任，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.甲、乙双方应友好协商解决施工过程中的安全质量问题。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

2.仲裁或诉讼应在合同签订地的人民法院或仲裁机构进行。仲裁或诉讼期间，双方应继续履行本协议中未涉及争议的部分。

八、其他约定事项

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.在施工过程中，如遇不可抗力因素导致协议无法继续履行的，双方应友好协商解决方案。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁或诉讼应在合同签订地的人民法院或仲裁机构进行。仲裁或诉讼期间，双方应继续履行本协议中未涉及争议的部分。

篇2

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工安全质量事宜，在平等、自愿的基础上，甲乙双方达成如下协议：

一、协议范围

本协议适用于甲方委托乙方施工的工程项目。乙方需按照甲方的要求，对工程项目的施工质量和安全进行把控。具体工程项目包括：_________。

二、施工期限

乙方应在协议签订后尽快安排人员进场施工，并确保在约定的工期内完成施工任务。如遇特殊情况，乙方需及时与甲方沟通，并制定相应的解决方案。

三、施工质量

乙方应严格按照施工图纸和相关规范进行施工，确保施工质量符合甲方要求。在施工过程中，乙方需进行质量检查，及时发现并解决问题。施工完成后，乙方需进行质量验收，并提交相应的质量报告。

四、施工安全

乙方应严格遵守施工安全规定，确保在施工过程中不发生安全事故。乙方需建立健全的安全管理制度，明确各级人员的安全职责，加强安全教育和培训，提高员工的安全意识。在施工过程中，乙方需进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。施工完成后，乙方需进行安全评估，并提交相应的安全报告。

五、服务保障

乙方应提供全面的服务保障，包括施工前的技术咨询、施工过程中的技术支持以及施工完成后的售后服务。在施工过程中，乙方需积极配合甲方进行项目管理，确保施工顺利进行。施工完成后，乙方需按照甲方要求进行竣工验收，并协助甲方进行后续维护管理。

六、违约责任

1.乙方如未能按照协议要求完成施工任务或施工质量不符合甲方要求，需承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或重新施工，并有权扣除相应的款项作为违约金