2024房地产开发商与装修公司合作协议.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024房地产开发商与装修公司合作协议

本合同目录一览

第一条合作协议概述

1.1合作项目概述

1.2合作期限

第二条双方的权利和义务

2.1房地产开发商的权利和义务

2.2装修公司的权利和义务

第三条合同金额和支付方式

3.1合同金额

3.2支付方式

3.3支付时间

第四条装修标准和质量要求

4.1装修标准

4.2质量要求

4.3验收标准

第五条工程进度和交付时间

5.1工程进度计划

5.2交付时间

第六条变更和调整

6.1变更条件

6.2调整程序

第七条违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁地点

第九条保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

第十条法律适用和合同效力

10.1法律适用

10.2合同效力

第十一条合同的签订和解除

11.1合同签订

11.2合同解除

第十二条其他条款

12.1附加条款

12.2附录

第十三条双方签字盖章

第十四条合同生效日期

第一部分：合同如下：

第一条合作协议概述

1.1合作项目概述

1.2合作期限

合作期限自双方签订本合同之日起至项目全部装修工程完毕并验收合格之日止。

第二条双方的权利和义务

2.1房地产开发商的权利和义务

甲方有权按照合同约定对乙方的工作进行监督和检查，确保装修质量符合合同约定的标准。甲方应提供项目所需的装修图纸、设计方案及相关资料，并负责协调项目现场的相关工作。

2.2装修公司的权利和义务

乙方应按照甲方的要求，按照约定的标准和质量要求完成项目的装修工作。乙方应严格按照约定的工期进行施工，确保工程进度不受影响。乙方应对装修过程中产生的废弃物、垃圾等进行妥善处理，并承担相关费用。

第三条合同金额和支付方式

3.1合同金额

本合同的合同金额为人民币【金额】元整（大写：【金额】元整），具体金额详见附件一。

3.2支付方式

3.3支付时间

甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付装修费用。具体支付时间及金额详见附件一。

第四条装修标准和质量要求

4.1装修标准

乙方应按照甲方提供的装修图纸、设计方案及相关资料进行施工，确保装修标准符合合同约定的要求。

4.2质量要求

乙方应保证装修工程的质量和安全，符合国家相关法律法规及行业标准。工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至符合合同约定的质量要求。

4.3验收标准

本合同的验收标准按照《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）执行。工程验收不合格的，乙方应负责整改，并承担整改费用。

第五条工程进度和交付时间

5.1工程进度计划

乙方应按照甲方要求提供工程进度计划，并按照约定的工期完成装修工程。

5.2交付时间

乙方应确保装修工程在约定的交付时间前完工，并经甲方验收合格。具体交付时间详见附件一。

第六条变更和调整

6.1变更条件

在合同履行过程中，如因甲方需求变更、设计调整等原因导致合同金额、工程内容等发生变更的，双方应协商一致，并签订变更协议。

6.2调整程序

双方应就变更事项进行协商，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更后的工程内容、工程量、合同金额、付款时间等相关事项。未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。如一方违反本合同规定，导致合同履行困难或造成对方损失的，应承担违约责任。

第七条违约责任

7.1违约情形

1）甲方未按照约定时间支付装修费用，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。甲方逾期支付装修费用的，应按照逾期支付金额的【百分比】支付违约金，违约金最高不超过合同金额的【百分比】；

2）乙方未按照约定工期完成装修工程，甲方有权要求乙方支付违约金。乙方逾期交付工程的，应按照逾期交付天数的【金额】元支付违约金，违约金最高不超过合同金额的【百分比】；

3）一方违反合同约定，导致合同履行困难或造成对方损失的，应承担违约责任。

第八条争议解决

8.1争议解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2仲裁地点

如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点应为合同签订地。

第九条保密条款

9.1保密内容

双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。保密信息不包括公众已知的信息或通过正当途径获得的信息。

9.2保密期限

双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同解除或履行完毕后【年限】年内有效。

第十条