配电工程合同(总承包)10篇.docxVIP

配电工程合同(总承包)10篇

篇1

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX

甲方（委托方）：XXXXXX公司

乙方（承包方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行配电工程建设事宜，达成以下协议：

一、工程概况

工程名称：XXXX配电工程

工程地点：XXXX

工程内容：配电系统的设计、安装、调试及后期维护

二、合同双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.提供工程所需的相关资料，包括但不限于工程地点、用电负荷、用电设备等。

2.协助乙方进行现场勘查，确定配电系统的设计方案。

3.按照合同约定支付工程款项。

4.监督乙方的施工质量和进度，提出合理意见和建议。

5.协助乙方办理相关手续，确保工程顺利实施。

（二）乙方权利和义务

1.根据甲方需求，进行配电系统的设计、安装、调试及后期维护工作。

2.确保配电系统的设计合理、安装规范、调试准确。

3.按照合同约定完成工程任务，确保工程质量符合标准。

4.配合甲方进行现场验收，确保验收合格。

5.提供必要的售后服务，确保甲方正常使用配电系统。

三、合同工期

本合同工期为XX个月，自合同签订之日起计算。乙方应按照合同工期完成工程任务，确保按时交付使用。如因甲方原因或其他不可抗力因素导致工期延误，经甲方书面确认后，工期可相应顺延。

四、合同价款及支付方式

本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。具体支付方式如下：

1.合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。

2.乙方按照合同约定完成配电系统的设计、安装、调试工作后，甲方支付乙方合同总价的XX%。

3.工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价的剩余款项。

4.付款方式：银行转账或支票。

5.乙方应提供相应的发票或收据作为收款凭证。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期利息，利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。

2.乙方如未按照合同约定完成工程任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。具体赔偿金额按照实际损失计算。

3.双方应严格遵守本合同的约定，如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。

六、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1.本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。合同附件包括但不限于设计方案、工程图纸、验收报告等，均为本合同的有效组成部分。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为壹年。有效期满后，如双方无异议，可续签合同。

4.双方在签订合同时应提供相关的资质证明和身份证明，以确保合同的合法性和有效性。

5.乙方在施工过程中应严格遵守相关的安全规定和操作规程，确保施工安全。如因乙方原因造成的人身伤害或财产损失，乙方应承担全部责任。甲方如因自身原因违反安全规定或操作规程而导致的事故，甲方应承担全部责任。但乙方应及时提供必要的协助和支持。

6.在施工过程中，如因不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致工程无法正常进行，双方应及时沟通并协商解决。甲方应尽量减少因此给乙方造成的损失，乙方也应积极配合甲方进行后续工作安排。不可抗力因素结束后，双方应尽快恢复施工进度并完成工程任务。在施工过程中如因设计变更或不可预见的因素导致工程费用增加或减少时，双方应及时协商并签订补充协议以调整合同价格和支付方式等条款内容确保双方权益得到保障；若协商不成时任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议；在诉讼过程中双方应遵循法律程序积极配合法院调查取证工作并及时提供相关证据材料以便法院能够依法作出公正判决；若一方不履行生效判决时另一方有权向法院申请强制执行；在强制执行过程中若因一方原因导致另一方权益受到损害时受损方有权要求损害方进行赔偿并承担相应法律责任；若双方均有过错时则应根据

篇2

甲方（发包方）：_____________________________

乙方（承包方）：_____________________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方