2025建筑项目施工分包劳务合同书.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025建筑项目施工分包劳务合同书

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包单位名称

1.2施工单位名称

1.3合同签订日期

1.4合同有效期

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.分包范围及内容

3.1分包工作内容

3.2分包工作范围

3.3分包工程量

4.工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量检验

4.3质量保证

5.工程进度要求

5.1进度计划

5.2进度调整

5.3进度延误责任

6.工程造价及支付方式

6.1工程造价

6.2工程款支付方式

6.3工程款支付时间

7.保险及安全责任

7.1保险责任

7.2安全责任

7.3事故处理

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决地点

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后的处理

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同终止后的处理

12.合同附件

12.1附件一：工程量清单

12.2附件二：施工图纸

12.3附件三：其他相关文件

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人员

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包单位名称：劳务分包有限公司

1.2施工单位名称：建筑工程有限公司

1.3合同签订日期：2025年1月1日

1.4合同有效期：自2025年1月1日至2027年12月31日

2.项目概况

2.1项目名称：住宅小区建设项目

2.2项目地点：市区路

2.3项目规模：总建筑面积约100,000平方米

2.4项目工期：自2025年1月1日起，共计24个月

3.分包范围及内容

3.1分包工作内容：包括但不限于土建、装修、安装、室外工程等

3.2分包工作范围：具体详见附件一：工程量清单

3.3分包工程量：详见附件一：工程量清单

4.工程质量要求

4.1质量标准：符合国家及行业相关质量标准，具体详见施工图纸及设计文件

4.2质量检验：分包单位应按照国家及行业相关质量检验标准进行自检，并接受施工单位的质量检查

4.3质量保证：分包单位应保证工程质量，如因分包单位原因导致的质量问题，分包单位应承担全部责任

5.工程进度要求

5.1进度计划：详见附件二：施工图纸及进度计划

5.2进度调整：如因不可抗力或施工单位原因导致进度延误，双方应协商调整进度计划

5.3进度延误责任：因分包单位原因导致进度延误，分包单位应承担相应责任，并赔偿施工单位因此造成的损失

6.工程造价及支付方式

6.1工程造价：详见附件一：工程量清单及报价单

6.2工程款支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点详见附件三：支付计划表

6.3工程款支付时间：按照支付计划表执行，如有变更，双方另行协商确定

7.保险及安全责任

7.1保险责任：分包单位应为其施工人员购买意外伤害保险，并承担相应的保险费用

7.2安全责任：分包单位应严格遵守国家及行业相关安全规定，确保施工安全

7.3事故处理：如发生安全事故，分包单位应立即采取应急措施，并配合施工单位进行事故调查和处理

8.争议解决

8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决程序：争议发生后，双方应在接到另一方书面通知之日起30日内进行协商；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.3争议解决地点：合同签订地人民法院

9.违约责任

9.1违约情形：包括但不限于未按时完成工程、工程质量不符合约定、未按时支付工程款、违反安全规定等。

9.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。

9.3违约赔偿：违约赔偿金额根据实际情况及双方协商确定，如协商不成，由人民法院判决。

10.合同解除

10.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。

10.2合同解除程序：任何一方要求解除合同时，应提前30日书面通知对方，并说明解除原因。

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

11