2025地基基础工程施工劳务分包合同书.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025地基基础工程施工劳务分包合同书

本合同目录一览

第一条合同双方信息

1.1分包方信息

1.2总包方信息

1.3监理单位信息

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

2.5工程工期

第三条工程内容

3.1地基基础工程内容

3.2工程量清单

3.3工程图纸及资料

第四条工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量保证措施

4.3质量验收程序

第五条工程进度计划

5.1进度安排

5.2进度调整

5.3进度延误责任

第六条工程款支付方式

6.1预付款

6.2进度款支付

6.3结算款支付

6.4保修金支付

第七条安全生产与文明施工

7.1安全生产责任

7.2安全生产措施

7.3文明施工要求

7.4事故处理

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决期限

第九条合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

9.3合同解除后的处理

第十条合同生效与终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同终止程序

第十一条违约责任

11.1违约责任承担

11.2违约责任赔偿

11.3违约责任追究

第十二条合同变更

12.1合同变更条件

12.2合同变更程序

12.3合同变更后的处理

第十三条合同解除

13.1合同解除条件

13.2合同解除程序

13.3合同解除后的处理

第十四条合同附件

14.1附件一：工程量清单

14.2附件二：工程质量验收标准

14.3附件三：安全生产措施

14.4附件四：合同签订文件清单

第一部分：合同如下：

第一条合同双方信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称

1.1.2分包方地址

1.1.3分包方法定代表人

1.1.4分包方联系方式

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称

1.2.2总包方地址

1.2.3总包方法定代表人

1.2.4总包方联系方式

1.3监理单位信息

1.3.1监理单位名称

1.3.2监理单位地址

1.3.3监理单位法定代表人

1.3.4监理单位联系方式

第二条工程概况

2.1工程名称：项目地基基础工程施工

2.2工程地点：市区街道

2.3工程规模：平方米

2.4工程类型：住宅及商业综合楼

2.5工程工期：自合同签订之日起个月

第三条工程内容

3.1地基基础工程内容：包括但不限于地基处理、基础施工、地下管线敷设等

3.2工程量清单：详见附件一

3.3工程图纸及资料：详见附件二

第四条工程质量要求

4.1质量标准：符合国家及行业相关质量标准

4.2质量保证措施：详见附件三

4.3质量验收程序：详见附件二

第五条工程进度计划

5.1进度安排：详见附件二

5.2进度调整：如因不可抗力等原因导致进度延误，双方应协商一致后调整进度计划

5.3进度延误责任：因分包方原因导致进度延误，分包方应承担相应责任

第六条工程款支付方式

6.1预付款：合同签订后天内支付%

6.2进度款支付：每月支付%，以实际完成工程量为准

6.3结算款支付：工程完工验收合格后天内支付%

6.4保修金支付：合同签订后天内支付%，保修期满后无质量问题退还

第七条安全生产与文明施工

7.1安全生产责任：分包方负责施工现场的安全生产，确保施工人员的人身安全

7.2安全生产措施：详见附件三

7.3文明施工要求：遵守国家及地方有关文明施工的规定，保持施工现场整洁有序

7.4事故处理：发生安全事故，分包方应立即采取措施，并按照国家及地方相关法律法规进行处理

第八条争议解决

8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构：如协商不成，双方可约定将争议提交至仲裁委员会仲裁解决。

8.3争议解决期限：自争议发生之日起个月内，双方应尽力协商解决争议；如协商不成，任何一方可启动争议解决程序。

第九条合同解除

9.1.1合同一方严重违约，经另一方催告后日内仍未履行；

9.1.2因不可抗力导致合同无法履行；

9.1.3双方协商一致决定解除合同。

9.2合同解除程序：解除合同应书面通知对方，并采取必要措施防止损失扩大。

第十条合同生效与终止

10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2.1工