施工合同工期补充协议通用8篇.docxVIP

施工合同工期补充协议通用8篇

篇1

本协议旨在补充和完善双方于XXXX年XX月XX日签订的《施工合同》中关于工期的约定，以确保工程的顺利进行和顺利完成。

一、协议背景

双方原签订的《施工合同》中，工期约定较为简略，未能详细规定每个阶段的起止时间和具体节点。因此，在实际施工过程中，可能会出现工期延误、进度不均等问题，影响工程质量、增加施工成本。为解决这个问题，双方经过友好协商，决定签订本协议，对工期进行更加详细的规定。

二、协议内容

1.工期总体要求

本协议中的工期要求遵循“确保质量、保证进度”的原则。具体工期安排如下：

开工时间：XXXX年XX月XX日

竣工时间：XXXX年XX月XX日

2.施工阶段划分及工期要求

根据工程实际情况，将施工分为以下几个阶段：

基础工程阶段：包括土方开挖、地基处理等，具体工期为XX天。

主体结构阶段：包括框架搭建、墙体砌筑等，具体工期为XX天。

装修装饰阶段：包括内外装修、装饰材料的选用等，具体工期为XX天。

机电安装阶段：包括电气设备、给排水系统等安装工作，具体工期为XX天。

竣工验收阶段：包括工程整体验收、交付使用等，具体工期为XX天。

3.工期顺延条款

在工程施工过程中，如遇下列情况，工期可相应顺延：

因不可抗力因素导致工程无法继续进行。

因甲方原因造成工程停工或延误。

因乙方原因造成工程无法按时完成。

4.违约责任

若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于以下几个方面：

因甲方原因导致工期延误超过合同约定的，每逾期一天，甲方需向乙方支付违约金。

因甲方原因导致工程无法按时完成，甲方需向乙方赔偿因此造成的损失。

若甲方严重违约，乙方有权解除施工合同并要求甲方承担相应的法律责任。

5.争议解决条款

如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。

三、协议生效与变更

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，可由双方协商后补充完善。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。如有任何疑问或需要解释，双方应友好协商解决。

篇2

协议编号：[协议编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

鉴于甲、乙双方于[原合同签订日期]签订了施工合同（以下简称“原合同”），现因工程实际情况变化，需对原合同中的工期条款进行补充和调整。经双方友好协商，达成如下补充协议：

一、协议背景

1.原合同概述：原合同约定了工程的实施范围、工期、价款及支付方式等，明确了双方的权利和义务。

2.变更原因：因工程实际情况变化，包括设计修改、材料供应延误、不可抗力等因素，导致原合同中的工期无法按时完成。

3.变更目的：通过补充协议，对工期进行调整，确保工程能够按照实际情况顺利进行，保障双方的权益。

二、补充协议内容

1.工期调整：根据工程实际情况，对原合同中的工期进行调整。具体调整如下：

[具体调整内容1]

[具体调整内容2]

[具体调整内容3]

2.违约责任：若一方未能按照调整后的工期完成相应义务，需承担相应的违约责任。具体约定如下：

违约方需向守约方支付违约金，违约金金额为合同总金额的[违约金比例]%。

违约方需赔偿守约方因违约行为所造成的全部损失。

3.其他条款：补充协议中的其他条款与原合同保持一致，具有同等法律效力。

三、生效条件

本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

四、其他约定事项

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.如因本协议引起任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本协议的解释权归甲方所有。如有任何疑问，请及时与甲方联系。

甲方（发包方）：[甲方名称]

法定代表人：[甲方法定代表人]

签字/盖章：[甲方签字/盖章]

日期：[日期]

乙方（承包方）：[乙方名称]

法定代表人：[乙方法定代表人]

签字/盖章：[乙方签字/盖章]

日期：[日期]

篇3

一、合同