土方工程承包协议书(2025版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

土方工程承包协议书(2025版)

本合同目录一览

1.合同签订与生效

1.1合同签订时间

1.2合同生效条件

1.3合同生效日期

2.承包方信息

2.1承包方名称

2.2承包方地址

2.3联系人及联系方式

3.业主方信息

3.1业主方名称

3.2业主方地址

3.3联系人及联系方式

4.工程概况

4.1工程名称

4.2工程地点

4.3工程规模

4.4工程内容

5.工程进度与期限

5.1工程进度安排

5.2工期延误及处理

5.3工期延误赔偿

6.工程质量要求

6.1工程质量标准

6.2质量检测与验收

6.3质量问题处理

7.工程款支付方式

7.1预付款比例及支付时间

7.2进度款支付比例及支付时间

7.3结算款支付比例及支付时间

7.4逾期付款违约责任

8.工程保险

8.1保险种类

8.2保险金额

8.3保险责任范围

8.4保险费支付

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除与终止程序

11.违约责任

11.1违约行为及认定

11.2违约责任承担

11.3违约赔偿标准

12.合同附件

12.1合同附件名称

12.2合同附件内容

12.3合同附件效力

13.合同变更

13.1合同变更条件

13.2合同变更程序

13.3合同变更效力

14.其他约定事项

14.1不可抗力条款

14.2通知与送达

14.3合同份数与效力

14.4合同解释与适用法律

第一部分：合同如下：

1.合同签订与生效

1.1合同签订时间：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

1.2合同生效条件：双方代表签字盖章，并经双方单位盖章确认。

1.3合同生效日期：2025年4月1日。

2.承包方信息

2.1承包方名称：建筑工程有限公司

2.2承包方地址：省市区路号

3.业主方信息

3.1业主方名称：房地产开发有限公司

3.2业主方地址：省市区路号

4.工程概况

4.1工程名称：住宅小区土方工程

4.2工程地点：省市区路号

4.3工程规模：占地面积10000平方米，土方开挖量50000立方米

4.4工程内容：土方开挖、运输、回填、平整等

5.工程进度与期限

5.1工程进度安排：本工程分四个阶段进行，每个阶段工期为30天。

5.2工期延误及处理：如因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方应向业主方支付违约金5000元；如因业主方原因导致工期延误，业主方应给予承包方相应工期顺延。

5.3工期延误赔偿：如因承包方原因导致工期延误，承包方应赔偿业主方因此造成的损失。

6.工程质量要求

6.1工程质量标准：本工程应达到国家相关质量标准，确保工程质量合格。

6.2质量检测与验收：承包方应按国家相关质量标准进行自检，并在工程完成后进行竣工验收。

6.3质量问题处理：如发现质量问题，承包方应在接到通知后3日内进行整改，直至达到合格标准。

7.工程款支付方式

7.1预付款比例及支付时间：合同签订后5个工作日内，业主方支付合同总额的20%作为预付款。

7.2进度款支付比例及支付时间：每个阶段工程完成后，业主方支付该阶段工程款总额的30%。

7.3结算款支付比例及支付时间：工程竣工验收合格后，业主方支付结算款总额的50%，剩余部分在工程保修期满后支付。

7.4逾期付款违约责任：如业主方逾期付款，每逾期一天，应向承包方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。

8.工程保险

8.1保险种类：承包方应投保建筑工程一切险、第三者责任险。

8.2保险金额：建筑工程一切险的保险金额不低于工程合同价款的150%，第三者责任险的保险金额不低于1000万元。

8.3保险责任范围：保险责任范围包括但不限于火灾、爆炸、自然灾害、意外事故等。

8.4保险费支付：保险费由承包方承担，并在合同签订后5个工作日内向保险公司支付。

9.争议解决

9.1争议解决方式：本合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构：争议解决机构为合同签订地的人民法院。

9.3争议解决程序：争议解决程序应遵循我国《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定。

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件：发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：（1）一方违约