二零二四年度彩钢棚户外运动场地施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二四年度彩钢棚户外运动场地施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1.双方名称及法定代表人

1.2.双方联系方式

1.3.双方地址

2.项目概况

2.1.项目名称

2.2.项目地点

2.3.项目规模及范围

2.4.项目总投资及资金来源

3.工程设计及施工方案

3.1.设计要求

3.2.施工方案

3.3.施工进度计划

4.工程质量及验收标准

4.1.质量标准

4.2.验收标准

4.3.验收程序

5.工程造价及付款方式

5.1.工程造价构成

5.2.付款方式

5.3.付款节点及金额

6.工期及延误责任

6.1.工期要求

6.2.延误责任

6.3.工期调整程序

7.安全生产及环境保护

7.1.安全生产要求

7.2.环境保护要求

7.3.安全生产及环境保护责任

8.争议解决

8.1.争议解决方式

8.2.争议解决机构

8.3.争议解决程序

9.合同解除及终止

9.1.合同解除条件

9.2.合同终止条件

9.3.合同解除及终止程序

10.违约责任

10.1.违约情形

10.2.违约责任

10.3.违约责任追究程序

11.合同生效及变更

11.1.合同生效条件

11.2.合同变更程序

11.3.合同解除及终止

12.合同附件

12.1.设计图纸

12.2.施工图纸

12.3.其他相关文件

13.合同履行及监督

13.1.合同履行责任

13.2.合同监督方式

13.3.合同履行期限

14.合同解除及终止后的处理

14.1.合同解除及终止后的财产处理

14.2.合同解除及终止后的债务处理

14.3.合同解除及终止后的其他事项处理

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1.甲方（建设单位）：公司

1.2.乙方（施工单位）：建筑有限公司

1.3.甲方法定代表人：

1.4.乙方法定代表人：

1.7.甲方地址：市区路号

1.8.乙方地址：市区路号

2.项目概况

2.1.项目名称：二零二四年度彩钢棚户外运动场地施工项目

2.2.项目地点：市区公园内

2.3.项目规模及范围：占地面积10000平方米，包括场地平整、彩钢棚搭建、照明设施安装等

2.4.项目总投资及资金来源：项目总投资200万元，资金来源为甲方自筹

3.工程设计及施工方案

3.1.设计要求：设计需符合国家相关标准及规范，确保工程质量、安全及环保

3.2.施工方案：施工方案需详细说明施工工艺、施工顺序、施工设备、材料及人员安排

3.3.施工进度计划：施工期限为6个月，具体进度安排详见附件

4.工程质量及验收标准

4.2.验收标准：验收标准应符合国家及行业相关验收规范，验收程序需遵循合同约定

4.3.验收程序：验收程序包括自检、互检、专检和综合验收，验收合格后方可交付使用

5.工程造价及付款方式

5.1.工程造价构成：包括直接费、间接费、利润和税金

5.2.付款方式：采用分阶段付款方式，具体付款节点及金额如下：

5.2.1.预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总额的20%

5.2.2.进度款：每完成工程量的一定比例后支付，具体比例详见附件

5.2.3.结算款：工程验收合格后5个工作日内支付合同总额的60%

5.2.4.保修金：保修期满后5个工作日内支付合同总额的20%

5.3.付款节点及金额：具体付款节点及金额详见附件

6.工期及延误责任

6.1.工期要求：施工期限为6个月，自合同签订之日起计算

6.2.延误责任：如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金

6.3.工期调整程序：如需调整工期，双方应提前协商一致，并签订补充协议

7.安全生产及环境保护

7.1.安全生产要求：乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工安全

7.2.环境保护要求：乙方应采取有效措施，减少施工过程中的环境污染，保护生态环境

7.3.安全生产及环境保护责任：乙方应对施工过程中的安全事故及环境污染承担全部责任

8.争议解决

8.1.争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

8.2.争议解决机构：如双方同意，可约定仲裁机构解决争议，仲裁地点为市

8.3.争议解决程序：仲裁程序应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行，仲裁裁决为终局裁决