防水工程施工合同简介.docVIP

防水工程施工合同简介

合同编号：[具体合同编号]

一、合同双方

1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人公司地址]，联系方式：[发包人联系电话]，邮箱：[发包人联系邮箱]。

2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人公司地址]，联系方式：[承包人联系电话]，邮箱：[承包人联系邮箱]。

二、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体工程地点]

3.工程内容：包括但不限于[具体防水工程的详细内容，如屋面防水、地下室防水等]。

4.工程规模：[具体工程的规模描述，如建筑面积、防水面积等]。

三、合同工期

1.开工日期：[具体开工日期]

2.竣工日期：[具体竣工日期]

3.工期总日历天数：[总工期天数，如60天等]。

四、工程质量

1.质量标准：按照国家及行业相关标准执行，如[具体防水工程质量标准，如《屋面工程技术规范》等]，保证防水工程无渗漏、无裂缝等质量问题。

2.质量保证期：自工程竣工验收合格之日起[具体质量保证期时长，如5年等]。

五、合同价款与支付

1.合同价款：本工程合同价款为[具体金额]元（大写：[大写金额]），该价款为固定总价，包括但不限于材料费用、人工费用、设备费用等所有与防水工程相关的费用。

2.付款方式：

预付款：合同签订后[预付款比例及天数，如10%，10天内]，发包人向承包人支付合同价款的[预付款比例，如10%]作为预付款。

进度款：承包人按照工程进度完成相应工作量后，经发包人验收合格，[进度款支付比例及周期，如70%，每月25日]，发包人向承包人支付相应的进度款。

竣工款：工程竣工验收合格后[竣工款支付比例及期限，如15%，30天内]，发包人向承包人支付合同价款的[竣工款比例，如15%]。

质保金：在质量保证期届满且无质量问题后[质保金比例及期限，如5%，1年]，发包人向承包人支付合同价款的[质保金比例，如5%]。

3.付款时间：发包人应按照上述付款方式的规定时间，将相应款项支付至承包人指定的银行账户。承包人应在收到款项后[规定时间，如3天内]向发包人开具合法有效的发票。

六、双方责任与义务

1.发包人责任与义务：

提供施工所需的场地、水电等必要条件，并保证场地平整、无障碍物。

按照合同约定的时间和方式支付工程款项。

协助承包人办理与工程相关的手续，如施工许可证等。

对承包人的施工过程进行监督和检查，及时提出意见和建议。

2.承包人责任与义务：

按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工，保证工程质量和进度。

负责施工所需的材料采购、运输、保管等工作，保证材料质量符合要求。

配备专业的施工人员和管理人员，保证施工安全和文明施工。

做好施工过程中的各项记录和资料整理工作，竣工后及时提交竣工资料。

七、工程变更

1.变更的程序：发包人如需对工程进行变更，应提前[规定天数，如10天]向承包人发出书面变更通知，说明变更的内容、范围、时间等。承包人收到变更通知后，应在[规定天数，如7天]内提出书面的变更实施方案，经发包人审核同意后实施。

2.变更的价款确定：工程变更的价款按照以下方式确定：

合同中有适用的变更工程价格，按合同已有的价格变更合同价款。

合同中类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人审核同意后执行。

八、竣工验收与结算

1.竣工验收的条件：

防水工程已按照合同约定完成施工内容。

防水工程质量符合国家及行业相关标准和合同约定的质量标准。

施工资料齐全、完整。

2.竣工验收的程序：承包人完成工程施工后，应自验合格后[规定天数，如7天]向发包人提交竣工验收申请报告。发包人收到申请报告后，应在[规定天数，如10天]内组织验收，验收合格后签署竣工验收报告。

3.结算的方式与时间：工程竣工验收合格后，承包人应在[规定天数，如30天]内向发包人提交工程结算报告及相关资料。发包人应在收到结算报告及资料后[规定天数，如30天]内进行审核，审核完毕后双方进行结算，结算款项按照合同约定的付款方式支付。

九、争议解决

1.争议解决的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.仲裁或诉讼的地点：仲裁或诉讼地点为[具体仲裁或诉讼地点，如工程所在地的仲裁委员会或人民法院]。

十、其他条款

1.不可抗力：如遇不可抗力事件（如地震、洪水、台风等），双方应及时协商解决，各自承担因不可抗力事件导致的损失，工期相应顺延。

2.合同的生效与终止：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程结算款付清之日终止。

3