绿化承包劳务合同8篇.docxVIP

绿化承包劳务合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方园林绿化劳务发包给乙方达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：_________

4.工程内容：_________

二、承包方式

1.本工程采取包工不包料的方式，由乙方负责施工及劳务，甲方负责提供绿化所需的全部材料。

2.乙方应确保施工场地的安全，承担施工过程中的一切安全措施和费用。

3.甲方应确保施工场地的畅通，为乙方提供必要的施工条件。

三、工期及进度

1.本工程计划于_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.乙方应根据甲方提供的施工进度表，合理安排施工工序，确保施工进度。

3.甲方有权对施工进度进行监督，提出合理建议和要求。

四、质量与验收

1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术规范施工，确保施工质量。

2.施工完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应组织专业人员进行验收。

3.验收时，如发现施工质量不符合合同约定或存在安全隐患，甲方有权要求乙方返工或整改。

五、费用及结算

1.本工程的劳务费用按照实际完成的工程量进行结算。具体结算方式如下：_________。

2.乙方应在验收合格后，向甲方提交结算申请，甲方应在收到申请后尽快完成结算工作。

3.结算时，甲方应确保结算的公正性和合理性，不得无故拖欠或克扣乙方的劳务费用。

六、违约责任及赔偿

1.甲乙双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________。

2.因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方的全部损失。

3.甲方如未按照合同约定支付劳务费用，每逾期一天，应向乙方支付应付金额的千分之五的违约金。乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的千分之五的违约金。

4.违约责任及赔偿应严格按照《中华人民共和国合同法》及相关法规执行。如有争议，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、不可抗力及免责条款

1.甲乙双方在履行合同过程中，如遇不可抗力因素（如自然灾害、社会异常事件等），应及时向对方通报情况，并协商解决。

2.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同或延期履行合同。

3.不可抗力因素发生后，双方应及时采取措施防止损失扩大，并积极配合对方处理相关事宜。

4.免责条款：因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方均不承担违约责任。但违约方仍应承担因其违约行为给对方造成的实际损失赔偿责任。

八、争议解决及法律适用

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。在争议解决过程中，双方应友好合作、积极配合、共同处理相关事宜。同时，双方应妥善保管好相关证据材料以便证明自己的主张。

2.本合同的订立、履行、变更和解除等均适用《中华人民共和国合同法》及相关法规。如有其他未尽事宜或法律法规有新的规定时，双方可协商补充或按新的法律法规执行。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效并具同等法律效力。合同期满前任何一方不得随意变更或解除本合同。如需变更或解除本合同需经双方协商一致并签订书面协议方可生效。

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

位置：[公司位置]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

乙方（承包方）：[承包人姓名]

位置：[承包人位置]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[承包人联系电话]

鉴于甲方需要对其所拥有或管理的[项目名称]进行绿化工程，现决定委托乙方提供绿化承包劳务服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次绿化承包劳务事宜达成如下协议：

一、合同标的

本次绿化承包劳务的范围包括但不限于以下内容：

1.绿化工程的设计、施工和维护。

2.绿化工程的植物种植、养护和更换。

3.绿化工程所需的肥料、农药等物资的采购和运输。

4.绿化工程中的垃圾清理和环