原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二四年度道路标线施工合同工期延误赔偿合同范本
本合同目录一览
1.合同概述
1.1合同背景
1.2合同目的
1.3合同范围
1.4合同双方
2.工期延误赔偿原则
2.1延误原因认定
2.2延误赔偿计算方法
2.3延误赔偿范围
3.工期延误赔偿程序
3.1报告与通知
3.2审查与确认
3.3赔偿支付
4.工期延误赔偿责任
4.1发包方责任
4.2承包方责任
4.3第三方责任
5.工期延误赔偿标准
5.1延期天数计算
5.2赔偿金额计算
5.3赔偿比例
6.工期延误赔偿争议解决
6.1争议解决方式
6.2争议解决机构
6.3争议解决程序
7.工期延误赔偿期限
7.1赔偿期限起算
7.2赔偿期限终止
7.3超期处理
8.合同变更与解除
8.1合同变更
8.2合同解除
8.3解除后的处理
9.合同终止与结算
9.1合同终止条件
9.2结算程序
9.3结算期限
10.合同附件
10.1附件一：工期延误赔偿计算公式
10.2附件二：工期延误赔偿申请表
10.3附件三：工期延误赔偿协议书
11.违约责任
11.1违约行为认定
11.2违约责任承担
11.3违约赔偿计算
12.不可抗力
12.1不可抗力事件认定
12.2不可抗力处理
12.3不可抗力对工期延误赔偿的影响
13.合同争议解决
13.1争议解决方式
13.2争议解决机构
13.3争议解决程序
14.合同生效与终止
14.1合同生效条件
14.2合同终止条件
14.3合同终止后的处理
第一部分：合同如下：
第一条合同概述
1.1合同背景
本合同签订于二零二四年，由甲方（道路业主）与乙方（道路标线施工承包方）就甲方道路标线施工项目达成协议。
1.2合同目的
本合同旨在明确甲乙双方在道路标线施工过程中的权利义务，确保工程按期完成，并对工期延误进行赔偿。
1.3合同范围
本合同适用于甲方道路标线施工项目的全部内容，包括但不限于标线设计、材料采购、施工安装、验收等环节。
1.4合同双方
甲方：[甲方全称]
乙方：[乙方全称]
第二条工期延误赔偿原则
2.1延误原因认定
工期延误原因包括但不限于天气原因、材料供应不足、施工方原因等，具体原因需经双方协商确认。
2.2延误赔偿计算方法
工期延误赔偿按每日延误工期金额计算，金额为合同总价的千分之一。
2.3延误赔偿范围
延误赔偿范围包括但不限于工程进度延误导致的直接经济损失。
第三条工期延误赔偿程序
3.1报告与通知
乙方应在工期延误发生后3日内向甲方书面报告，并说明延误原因及预计延误时间。
3.2审查与确认
甲方在收到乙方报告后5日内进行审查，确认延误原因及延误时间。
3.3赔偿支付
经双方确认的延误赔偿，甲方应在收到乙方提交的赔偿申请后10日内支付。
第四条工期延误赔偿责任
4.1发包方责任
甲方应按时提供施工场地和必要的施工条件，确保乙方正常施工。
4.2承包方责任
乙方应严格按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务，确保工程进度。
4.3第三方责任
因不可抗力或第三方原因导致的工期延误，双方应根据实际情况分担责任。
第五条工期延误赔偿标准
5.1延期天数计算
延期天数从乙方实际开始施工之日起至合同约定完工之日止。
5.2赔偿金额计算
赔偿金额=合同总价×千分之一×延期天数。
5.3赔偿比例
如因乙方原因导致的工期延误，赔偿比例为100%；如因甲方原因导致的工期延误，赔偿比例为50%。
第六条工期延误赔偿争议解决
6.1争议解决方式
双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。
6.2争议解决机构
如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
6.3争议解决程序
争议解决遵循法定程序，包括立案、审理、判决等环节。
第七条工期延误赔偿期限
7.1赔偿期限起算
赔偿期限自合同约定的完工之日起计算。
7.2赔偿期限终止
赔偿期限最长不超过合同约定的工期延误赔偿期限。
7.3超期处理
如乙方未在赔偿期限内提出赔偿申请，视为放弃赔偿权利。
第八部分：合同变更与解除
8.1合同变更
任何一方提出合同变更的，应提前30日书面通知对方，经双方协商一致后，方可进行合同变更。
8.2合同解除
1.合同履行期间，如遇国家政策调整、法律法规变化等情况，致使合同无法继续履行，任何一方有权解除合同，但应提前60日书面通知对方。
2.双方协商一致，
文档评论（0）