二零二四年度海洋工程包工施工协议.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二四年度海洋工程包工施工协议

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1.施工方基本信息

1.2.业主方基本信息

2.工程概况

2.1.工程名称

2.2.工程地点

2.3.工程规模

2.4.工程类型

3.工程施工内容

3.1.施工范围

3.2.施工内容

3.3.施工技术要求

4.工程施工期限

4.1.施工开始时间

4.2.施工结束时间

4.3.工期延误责任

5.工程质量要求

5.1.质量标准

5.2.质量检测

5.3.质量纠纷处理

6.工程费用及支付方式

6.1.工程费用总额

6.2.工程费用构成

6.3.工程费用支付方式

6.4.工程进度款支付

6.5.工程竣工结算

7.工程进度管理

7.1.进度计划

7.2.进度检查

7.3.进度调整

8.工程安全与环境保护

8.1.安全生产责任

8.2.安全生产措施

8.3.环境保护措施

9.工程变更管理

9.1.变更申请

9.2.变更审批

9.3.变更实施

10.工程验收

10.1.验收标准

10.2.验收程序

10.3.验收不合格处理

11.工程保修

11.1.保修范围

11.2.保修期限

11.3.保修责任

12.违约责任

12.1.违约情形

12.2.违约责任承担

13.争议解决

13.1.争议解决方式

13.2.争议解决机构

14.合同解除与终止

14.1.合同解除条件

14.2.合同终止条件

14.3.合同解除与终止后的处理

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方基本信息

1.1.施工方基本信息

1.1.1.施工方名称：海洋工程有限责任公司

1.1.2.施工方法定代表人：

1.1.3.施工方注册地址：省市区路号

1.2.业主方基本信息

1.2.1.业主方名称：海洋资源开发有限公司

1.2.2.业主方法定代表人：

1.2.3.业主方注册地址：省市区路号

2.工程概况

2.1.工程名称：海洋平台建设工程

2.2.工程地点：省市海域

2.3.工程规模：占地面积10万平方米，建筑面积5万平方米

2.4.工程类型：海洋石油开采平台建设

3.工程施工内容

3.1.施工范围：包括平台主体结构、辅助设施、海底管线等

3.2.施工内容：基础施工、主体结构施工、设备安装、海底管线敷设等

3.3.施工技术要求：按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量

4.工程施工期限

4.1.施工开始时间：2024年1月1日

4.2.施工结束时间：2025年12月31日

4.3.工期延误责任：因施工方原因导致工期延误，每延误一天，施工方应向业主方支付合同金额的0.5%作为违约金

5.工程质量要求

5.1.质量标准：按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量达到设计要求

5.2.质量检测：施工过程中，施工方应定期进行质量检测，并将检测结果报送业主方

5.3.质量纠纷处理：如出现质量纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼

6.工程费用及支付方式

6.1.工程费用总额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）

6.2.工程费用构成：包括设计费、材料费、人工费、设备费、运输费、安装费等

6.3.工程费用支付方式：按月进度支付，业主方在每月末前支付当月工程费用的30%

6.4.工程进度款支付：施工方每月底前提交工程进度报告及发票，业主方在收到后5个工作日内支付进度款

6.5.工程竣工结算：工程竣工后，双方在30日内完成竣工结算，并支付剩余工程款

7.工程进度管理

7.1.进度计划：施工方应编制详细的工程进度计划，并报送业主方审核

7.2.进度检查：业主方将定期对工程进度进行检查，施工方应予以配合

7.3.进度调整：如因客观原因导致工程进度发生变化，双方应协商调整进度计划

8.工程安全与环境保护

8.1.安全生产责任

8.1.1.施工方负责整个工程的安全管理工作，确保施工安全。

8.1.2.业主方负责协调相关部门，确保施工过程中符合安全法规。

8.2.安全生产措施

8.2.1.施工方需制定详细的安全施工方案，包括但不限于现场安全防护措施、应急预案等。

8.2.2.业主方需监督施工方执行安全措施，并对不符合安全要求的行为提出整改要求。

8.3.环境保护措施

8.3.1.施工方需采取有效措施，减少施工对海洋环境的影响，如采用环保型材料、处理废水废气等。

8.3