青岛市度假村商品房买卖合同8篇.docxVIP

青岛市度假村商品房买卖合同8篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（卖方）：[甲方公司名称]

位置：[甲方公司位置]

联系人：[甲方联系人姓名]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（买方）：[乙方公司名称]

位置：[乙方公司位置]

联系人：[乙方联系人姓名]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于甲方是[度假村名称]的开发商，拥有该度假村的合法开发权利，并同意出售该度假村的商品房。乙方是购买者，有意购买该度假村的商品房。为此，双方根据平等、自愿、诚信的原则，订立本买卖合同，以明确双方的权利和义务。

一、房屋基本情况

1.房屋位置：[房屋具体位置]

2.房屋类型：[房屋类型]

3.房屋面积：[房屋面积]

4.房屋价格：[房屋价格]

5.房屋交付时间：[房屋交付时间]

6.房屋产权年限：[房屋产权年限]

二、付款方式及期限

1.乙方应在合同签订之日起[付款期限]内，将全部房款支付到甲方指定账户。

2.乙方选择以下第[付款方式]种付款方式：

一次性付款。

分期付款。

按揭贷款。

3.具体付款时间和金额，双方另行协商确定。

三、交付与验收

1.甲方应在合同约定的交付时间内，将房屋交付给乙方。交付时，甲方应向乙方提供相关的证明文件，如竣工验收报告等。

2.乙方应在收到房屋后，及时进行验收。如有质量问题或不符合合同约定的情形，乙方有权要求甲方进行修复或调整。

3.验收过程中，双方应签署验收报告，明确验收结果和双方责任。

四、违约责任

1.甲方如未能在合同约定的交付时间内交付房屋，或交付的房屋存在质量问题或不符合合同约定，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方的实际损失等。

2.乙方如未能在合同约定的付款时间内支付房款，或支付的房款不足或存在其他问题，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方的实际损失等。

3.双方应遵守相关法律法规和合同约定，如一方违约，应承担相应的法律责任。

五、争议解决方式

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。

2.协商不成的，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。

3.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。

六、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.双方应妥善保管本合同及相关证明文件，以便在需要时提供证明。

4.在合同履行过程中，双方应相互支持、相互配合，共同维护良好的合作关系。

5.本合同最终解释权归甲方所有。如有任何疑问或需要进一步了解，请与甲方联系。

甲方（卖方）：[甲方公司名称]

签字/盖章：__________

日期：__________

乙方（买方）：[乙方公司名称]

签字/盖章：__________

日期：__________

篇2

甲方（卖方）：青岛某度假村有限公司

鉴于甲、乙双方经友好协商，同意就甲方向乙方出售青岛市某度假村的商品房事宜，达成如下协议：

一、房屋基本情况

1.甲方出售的商品房位于青岛市某度假村，房屋面积为平方米，房屋结构为框架剪力墙结构。

2.甲方保证所售房屋权属清晰，无产权纠纷，无抵押、查封等限制情况。

二、价格及支付方式

1.甲方所售商品房的价格为人民币元整（大写：元整）。该价格为甲方与乙方协商后的净得价，不含任何税费。

2.乙方应在合同签订后7个工作日内，将购房款人民币元整（大写：元整）支付至甲方指定账户。

三、交付及验收

1.甲方应在收到乙方全款后的30个工作日内，将房屋交付给乙方。交付时，甲方应向乙方提供房屋的钥匙和相关物品。

2.乙方应在收到房屋后7个工作日内，对房屋进行验收。如有质量问题，应及时向甲方提出，甲方应尽快修复。

四、违约责任

1.甲方如未能在合同约定的时间内交付房屋，应自逾期之日起每日向乙方支付违约金人民币元整（大写：元整）。逾期超过30个工作日的，乙方有权解除合同。

2.乙方如未能在合同约定的时间内支付购房款，应自逾期之日起每日向甲方支付违约金人民币元整（大写：元整）。逾期超过7个工作日的，甲方有权解除合同。

五、其他约定事项

1.甲方应向乙方提供办理房屋产权