二零二四年数据中心冷却系统场地施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二四年数据中心冷却系统场地施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.项目概述

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.施工内容

3.1冷却系统设计

3.2设备安装

3.3系统调试

3.4系统验收

4.施工图纸及技术要求

4.1施工图纸提供

4.2技术要求及规范

4.3施工图纸修改

5.施工进度计划

5.1施工阶段划分

5.2施工进度安排

5.3施工进度调整

6.施工质量控制

6.1质量标准

6.2质量检验

6.3质量纠纷处理

7.施工安全与环境保护

7.1施工安全责任

7.2安全防护措施

7.3环境保护要求

8.合同价款及支付方式

8.1合同价款

8.2支付方式

8.3付款时间

9.合同工期及延误责任

9.1合同工期

9.2工期延误

9.3违约责任

10.保修期及售后服务

10.1保修期

10.2售后服务内容

10.3售后服务责任

11.合同变更及解除

11.1合同变更

11.2合同解除

12.争议解决方式

12.1争议解决途径

12.2争议解决方式

13.合同生效及其他

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

13.3合同附件

14.合同签署及日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

（1）甲方：数据中心有限公司

（2）乙方：建筑工程有限公司

1.2合同双方地址

（1）甲方地址：省市区路号

（2）乙方地址：省市区路号

1.3合同双方联系方式

（1）甲方联系人：

（2）甲方联系电话：138xxxx5678

（3）乙方联系人：

（4）乙方联系电话：139xxxx8765

2.项目概述

2.1项目名称

数据中心冷却系统场地施工项目

2.2项目地点

省市区路号

2.3项目规模

占地面积10000平方米，建筑面积5000平方米

2.4项目工期

自合同签订之日起90日历天内完成施工

3.施工内容

3.1冷却系统设计

乙方负责根据甲方提供的场地条件和要求，设计冷却系统方案，并提交甲方审核。

3.2设备安装

乙方负责按照设计图纸和规范要求，进行冷却系统设备的安装工作。

3.3系统调试

乙方负责完成冷却系统设备的调试工作，确保系统运行稳定。

3.4系统验收

乙方完成调试后，甲方组织进行系统验收，验收合格后方可投入使用。

4.施工图纸及技术要求

4.1施工图纸提供

乙方在合同签订后10个工作日内，向甲方提供完整的施工图纸。

4.2技术要求及规范

乙方在施工过程中，必须遵守国家相关技术规范和标准。

4.3施工图纸修改

如需修改施工图纸，乙方应在修改前与甲方协商一致，并书面通知甲方。

5.施工进度计划

5.1施工阶段划分

施工阶段分为：设计阶段、设备采购阶段、施工阶段、调试阶段。

5.2施工进度安排

具体施工进度安排详见附件一《施工进度计划表》。

5.3施工进度调整

如遇不可抗力或其他原因导致施工进度延误，乙方应立即通知甲方，并协商调整施工进度。

6.施工质量控制

6.1质量标准

施工质量应符合国家相关标准和规范要求。

6.2质量检验

乙方应进行施工过程中的质量检验，并做好记录。

6.3质量纠纷处理

如发生质量纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.合同价款及支付方式

8.1合同价款

本合同总金额为人民币壹佰万元整（￥1000000.00），包括但不限于设计费、设备费、安装费、调试费等。

8.2支付方式

（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总金额的30%作为预付款；

（2）设备采购阶段，甲方支付设备费用的50%；

（3）施工阶段，每月底前，甲方根据乙方提交的工程进度和实际完成情况，支付已完成的工程量款的30%；

（4）系统调试合格后，甲方支付调试费用的50%；

（5）系统验收合格后10个工作日内，甲方支付剩余的20%款项。

8.3付款时间

除预付款外，其他款项的支付时间均需在合同约定的付款时间内完成。

9.合同工期及延误责任

9.1合同工期

合同工期为90日历天，自合同签订之日起计算。

9.2工期延误

如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金。

9.3违约责任

若乙方未能在合同约定工期内完成施工，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应