二零二四年光伏玻璃幕墙安装劳务分包合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二四年光伏玻璃幕墙安装劳务分包合同范本

本合同目录一览

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.2合同签订时间与地点

1.3合同生效条件

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.施工内容

3.1施工范围

3.2施工质量要求

3.3施工进度要求

4.劳务分包内容

4.1劳务分包范围

4.2劳务分包人员资质要求

4.3劳务分包人员数量

5.施工材料

5.1材料供应方式

5.2材料质量要求

5.3材料检验与验收

6.施工现场管理

6.1施工现场布置

6.2施工现场安全

6.3施工现场环境保护

7.质量管理

7.1质量检验标准

7.2质量责任

7.3质量纠纷处理

8.进度管理

8.1进度计划

8.2进度控制措施

8.3进度延误责任

9.费用管理

9.1工程量清单

9.2付款方式

9.3付款期限

9.4逾期付款责任

10.合同变更

10.1变更条件

10.2变更程序

10.3变更费用

11.合同解除

11.1解除条件

11.2解除程序

11.3解除费用

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任承担

12.3违约责任追究

13.争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决机构

13.3争议解决程序

14.合同终止

14.1终止条件

14.2终止程序

14.3终止后的处理

第一部分：合同如下：

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.2合同签订时间与地点

本合同于2024年（签订日期）在（签订地点）签订。

1.3合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.项目概况

2.1项目名称

（项目名称）

2.2项目地点

（项目地点）

2.3项目规模

（项目规模描述，如：总建筑面积为10000平方米）

2.4项目工期

（项目工期描述，如：自合同生效之日起至2025年（完成日期））

3.施工内容

3.1施工范围

（施工范围描述，如：包括但不限于光伏玻璃幕墙的安装、调试及验收等）

3.2施工质量要求

（施工质量要求描述，如：按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到优良等级）

3.3施工进度要求

（施工进度要求描述，如：按照项目进度计划，确保在合同规定工期内完成施工任务）

4.劳务分包内容

4.1劳务分包范围

（劳务分包范围描述，如：包括但不限于施工人员的提供、现场管理、材料搬运等）

4.2劳务分包人员资质要求

（劳务分包人员资质要求描述，如：具备相关专业的施工资质证书，且无不良记录）

4.3劳务分包人员数量

（劳务分包人员数量描述，如：施工高峰期需提供50名施工人员）

5.施工材料

5.1材料供应方式

（材料供应方式描述，如：甲方负责提供光伏玻璃幕墙材料，乙方负责材料运输及保管）

5.2材料质量要求

（材料质量要求描述，如：材料需符合国家相关标准和规范，并具备合格证明）

5.3材料检验与验收

（材料检验与验收描述，如：材料进场前需进行抽样检验，合格后方可使用）

6.施工现场管理

6.1施工现场布置

（施工现场布置描述，如：按照甲方提供的施工图纸进行现场布置，确保施工安全）

6.2施工现场安全

（施工现场安全描述，如：严格执行施工现场安全管理制度，确保人员生命财产安全）

6.3施工现场环境保护

（施工现场环境保护描述，如：采取有效措施，确保施工现场环境保护达标）

8.质量管理

8.1质量检验标准

（质量检验标准描述，如：按照GB/T257482010《光伏玻璃幕墙工程技术规范》等相关国家标准进行质量检验）

8.2质量责任

（质量责任描述，如：乙方负责施工过程中的质量监督和检验，确保工程质量符合合同约定）

8.3质量纠纷处理

（质量纠纷处理描述，如：如出现质量纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交（指定仲裁机构或法院）仲裁或诉讼）

9.进度管理

9.1进度计划

（进度计划描述，如：乙方应根据项目规模和施工要求，编制详细的施工进度计划，并报甲方审核）

9.2进度控制措施

（进度控制措施描述，如：乙方应采取有效措施，确保施工进度按计划进行，如遇特殊情况影响进度，应及时通知甲方）

9.3进度延误责任

（进度延误责任描述，如：因乙方原因造成进度延误，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金）

10.费用管理

10.1工程量清单

（工程量清单描述，如：乙方应根据施