室内场地施工合同7篇.docxVIP

室内场地施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就室内场地施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________（具体施工内容及要求）

4.工程期限：自本合同签订之日起______天内完成。

二、工程价款及支付方式

1.工程总价：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：

合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款。

工程完工并验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

三.工程质量及验收

1.乙方应按照国家标准、行业规定及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应当在接到通知后的______天内进行验收。

3.如工程验收不合格，乙方应负责返工并承担由此造成的损失。

四、安全施工

1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2.因乙方安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

五、违约责任

1.若因乙方原因未能按期完成工程，乙方应支付甲方违约金，违约金为工程总价的______%。

2.若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应支付乙方违约金，违约金为应付未付金额的______%。

六、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。

3.如因本合同发生争议，甲乙双方应友好协商解决。协商不成的，可以向工程所在地人民法院提起诉讼。地点法院法院以供参考)，均可依约通过相应的方式对作品权利声明。依法由所在地或指定仲裁机构裁决争议等程序来解决争端与分歧点（如有需调整地方法院或其他仲裁机构）。双方同意仲裁裁决是终局裁决，对双方均具有法律约束力。双方同意仲裁裁决是终局裁决并且不可上诉或再审等。双方同意仲裁费用由败诉方承担等）。甲乙双方同意仲裁解决方式并确认仲裁机构的约定具有法律效力。仲裁地点约定为合同签订地或双方约定的其他地点等）。双方同意仲裁裁决的执行按照相关法律法规执行等。如发生违约情况需按照仲裁约定处理相关争议和纠纷。任何一方违约均应依法承担违约责任和赔偿损失等法律责任等）。本合同一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力等）。本合同自双方签字盖章之日起生效并受法律保护等）。未尽事宜可另行协商补充合同协议约定补充协议约定内容需合法合规且不得违反法律法规等强制性规定等内容格式条款须符合法律规范和标准等要求。,七、争议解决方式：_____”在甲乙双方发生合同争议时双方应首先通过友好协商解决如协商不成可提交至_____（具体仲裁机构名称）进行仲裁或按照相关法律法规的规定向有管辖权的人民法院提起诉讼”。仲裁是最终解决争议的方式双方同意仲裁裁决具有终局性且对双方均具有法律约束力等条款内容。此外合同还应包括甲乙双方的基本信息包括名称位置法定代表人联系方式等信息以便在履行合同过程中进行沟通和联系。,“室内场地施工合同”合同协议正文如下：

甲方（发包方）：____________________（全称）

位置：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（承包方）：____________________（全称）

位置：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲、乙双方就室内场地施工事宜达成一致意见，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，特订立本合同协议如下：

一、工程概况

1.工程名称：____________2.工程地点：____________3.工程范围和内容：（详细列明施工内容和范围）4.工程期限：（具体起止日期）甲方在此场地对施工的质量及工期应达到特定的标准和要求以确保施工顺利进行符合规定。具体质量标准工期约定以及材料要求